Приложение к Постановлению от 30.06.2004 г № 121-ПА
Типовая форма государственного контракта
на выполнение подрядных работ в соответствии
с областной целевой программой "Модернизация объектов
ЖКХ муниципальных образований Тверской области
на 2003 - 2010 годы"
г. _________ "___" __________ 20__ г.
Департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства
Тверской области, именуемый в дальнейшем "Государственный
заказчик", в лице ________________________________________________
_________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________
(указываются правовые акты,
_________________________________________________________________,
управомочивающие данное должностное лицо на заключение сделки)
с одной стороны, и _______________________________________________
(наименование организации)
именуемый(ая) в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________
____________________________________, действующий(ая) на основании
(должность, Ф.И.О.)
____________________________________, <1> с другой стороны, вместе
поименованные в дальнейшем "Стороны", заключили по результатам
конкурса на выполнение работ в соответствии с областной целевой
программой "Модернизация объектов ЖКХ муниципальных образований
Тверской области на 2003 - 2010 годы" настоящий Контракт о
нижеследующем:
--------------------------------<1> Необходимо указать полное наименование учредительных документов (и/или иных документов, правовых актов), предусматривающих полномочия лица на подписание настоящего Контракта.
1. Предмет государственного контракта
и обязательства сторон
1.1. Настоящий Контракт заключен на проведение работ по
ремонту (модернизации) на объекте ________________________________
(наименование объекта)
________________________________________________ Тверской области.
(наименование муниципального образования)
Стоимость работ на объекте, определенная на основании
проведения конкурсных торгов, составляет ____________ тыс. рублей.
Лимит средств областного бюджета по объекту на ________ год на
момент заключения настоящего Контракта составляет ________________
тыс. рублей.
При выделении из областного бюджета дополнительных средств на
продолжение работ на объекте включение новых объемов работ может
быть осуществлено в условиях настоящего Контракта дополнительным
соглашением, взаимосогласованным Сторонами.
1.2. Подрядчик обязуется:
- выполнить работы по ремонту (модернизации) объекта
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с утвержденной
проектно-сметной документацией в объеме стоимости работ по
результатам проведения конкурсных торгов. В текущем году - в
объеме средств, выделенных областным бюджетом;
- представить Государственному заказчику копии лицензий на
право проведения работ;
- обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных
работ в соответствии со строительными нормами и правилами;
- приступить к выполнению работ не позднее 10 дней с момента
перечисления аванса в соответствии с п. 3.1 настоящего Контракта
и завершить их в объеме согласно приложению N 1 к настоящему
Контракту в срок до "___" _____________ 200__ года;
- сдать рабочей комиссии, назначенной муниципальным
образованием, выполненные работы по объекту.
1.3. Государственный заказчик обязуется:
- передать Подрядчику проектно-сметную документацию,
согласованную с муниципальным образованием и Тверским региональным
центром по ценообразованию в строительстве или другим
уполномоченным органом, в трехдневный срок со дня заключения
настоящего Контракта;
- заключить с муниципальным образованием соглашение, на
основании которого администрация муниципального образования берет
на себя осуществление функций технического надзора за выполнением
работ на объектах;
- письменно известить муниципальное образование о результатах
конкурсных торгов и подрядной организации, с которой заключен
настоящий Контракт на проведение работ на объекте;
- произвести перечисление аванса в срок и в порядке,
установленном в пункте 3.1 настоящего Контракта;
- оплатить работы в сумме согласно договорной цене,
определенной для объекта.
2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с
проектно-сметной и нормативно-технической документацией.
2.2. Ежемесячно Подрядчик представляет Государственному
заказчику в двух экземплярах акт выполненных работ по форме N 2 и
справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанные
представителем администрации муниципального образования, на
территории которого расположен объект, и заверенные печатью
муниципального образования.
2.3. После завершения работ (этапа работ) в пределах лимита
средств областного бюджета Подрядчик представляет Государственному
заказчику акт рабочей комиссии о завершении работ (этапа работ) в
пределах суммы областного бюджета (лимита), утвержденный
администрацией муниципального образования, в ведении которого
находится данный объект.
3. Порядок расчетов
3.1. Государственный заказчик осуществляет авансирование
Подрядчика в объеме до 30% от лимита средств областного бюджета
на ______ год согласно п. 1.1 настоящего Контракта не позднее 10
календарных дней с момента заключения настоящего Контракта на
основании счета, выставляемого Подрядчиком.
3.2. Государственный заказчик производит окончательную оплату
выполненных работ Подрядчику после поступления средств из
областного бюджета и представления утвержденного акта рабочей
комиссии о завершении работ (этапа работ) на объекте.
4. Ответственность сторон
4.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком
работ, предусмотренных приложением N 1 к настоящему Контракту или
дополнительными соглашениями к настоящему Контракту,
Государственный заказчик имеет право приостанавливать
финансирование этих работ.
В случае просрочки выполнения работ (этапа работ) при условии
своевременного выполнения Государственным заказчиком п. 1.3
настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Государственному
заказчику пени в размере 0,1% стоимости работ по настоящему
Контракту, а при задержке окончания всего объема работ - 0,1% за
каждый день просрочки.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие при реализации
настоящего Контракта, решаются между сторонами посредством
переговоров. В случае недостижения соглашения спор передается в
арбитражный суд Тверской области.
5. Срок действия контракта
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя
обязательств.
6. Прочие условия
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Место нахождения, реквизиты и подписи сторон
Государственный заказчик Подрядчик
____________________________ ___________________________
(полное официальное (полное официальное
____________________________ ___________________________
наименование) наименование)
место нахождения: место нахождения:
реквизиты: реквизиты:
________ ___________________ _______ ___________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
МП МП
"___" ________ 20__ г. "___" ________ 20__ г.