Постановление Администрации Тверской области от 10.02.2009 № 33-па
О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 22.05.2007 N 154-па
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2009 г. Тверь N 33-па
Утратило силу – Постановление
Правительства Тверской области
от 24.02.2015 № 81-пп
О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 22.05.2007 N 154-па
В целях оптимизации деятельности государственных заказчиков
Тверской области Администрация Тверской области постановляет:
1. Внести в Постановление Администрации Тверской области от
22.05.2007 N 154-па "Об утверждении типовых форм государственных
контрактов, которые могут прилагаться к конкурсной документации, к
документации об аукционе и к извещению о проведении запроса котировок
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Тверской области" (далее -
Постановление) следующие изменения:
1.1. дополнить пункт 1 Постановления абзацами шестым -
одиннадцатым следующего содержания:
"- на поставку продуктов питания для государственных нужд
Тверской области (приложение 5);
- на поставку продуктов питания для подведомственных
государственному заказчику получателей бюджетных средств (приложение
6);
- на поставку лекарственных средств для государственных нужд
Тверской области (приложение 7);
- на поставку медицинского оборудования для государственных нужд
Тверской области (приложение 8);
- на поставку мягкого инвентаря для государственных нужд Тверской
области (приложение 9);
- на поставку дезинфицирующих средств (приложение 10).";
1.2. признать утратившим силу пункт 2 Постановления;
1.3. дополнить Постановление:
- приложением 5 "Типовая форма государственного контракта на
поставку продуктов питания для государственных нужд Тверской области"
(приложение 1);
- приложением 6 "Типовая форма государственного контракта на
поставку продуктов питания для подведомственных государственному
заказчику получателей бюджетных средств" (приложение 2);
- приложением 7 "Типовая форма государственного контракта на
поставку лекарственных средств для государственных нужд Тверской
области" (приложение 3);
- приложением 8 "Типовая форма государственного контракта на
поставку медицинского оборудования для государственных нужд Тверской
области" (приложение 4);
- приложением 9 "Типовая форма государственного контракта на
поставку мягкого инвентаря для государственных нужд Тверской области"
(приложение 5);
- приложением 10 "Типовая форма государственного контракта на
поставку дезинфицирующих средств" (приложение 6).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области Д.В.Зеленин
Приложение 1
к постановлению Администрации
Тверской области
от 10.02.2009 N 33-па
"Приложение 5
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 22.05.2007 N 154-па
Типовая форма
государственного контракта на поставку продуктов питания
для государственных нужд Тверской области
N _______
__________________ "___" ___________ 20___ г.
(место заключения)
________________________________________________________________
в лице ________________________________________________, действующего
на основании _________________________________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, и
__________________________________________________________________ в
лице ________________________________________________, действующего на
основании ____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, по результатам проведенного
открытого аукциона (протокол от ________________) заключили настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется осуществлять регулярные поставки
продуктов питания (далее также товар) в соответствии со спецификацией
(приложение 1), а в соответствии с извещением (приложение 2) о
прикреплении подведомственных Заказчику учреждений Заказчик обязуется
обеспечить прием и оплату поставляемого товара.
1.2. Цена Контракта является твердой и составляет
_____________________ (_______________) рублей, с учетом НДС и других
обязательных платежей. Цена Контракта не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
1.3. Поставка продуктов питания осуществляется в соответствии с
заявками, предоставленными подведомственными учреждениями, которые
являются получателями по данному Контракту.
1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать
требованиям законодательства и иной нормативной документации
применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.
1.5. Период поставки продуктов питания
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(периоды поставки указываются в соответствии с документацией об
аукционе)
2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Поставщика:
2.1.1. В развитие настоящего Контракта в течение ____
(указывается срок в соответствии с документацией об аукционе) дней с
момента заключения Контракта заключить договоры поставки продуктов
питания (приложение 3) с подведомственными учреждениями, указанными
Заказчиком в приложении 2 к Контракту.
2.1.2. Поставлять продукты питания в соответствии со
спецификацией (приложение 1) по адресам, указанным в приложении 2.
2.1.3. Выставлять получателям, заключившим договоры с
Поставщиком, счета, счета-фактуры на поставленные продукты питания.
2.1.4. Удовлетворять претензии получателей в отношении
поставленных продуктов питания.
2.1.5. В случае поставки товаров, происходящих из иностранных
государств, Поставщик предоставляет получателям документы,
подтверждающие иностранное происхождение товаров.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Осуществлять контроль за заключением договоров на поставку
продуктов питания между Поставщиком и получателями.
2.2.2. Осуществлять контроль за поставкой продуктов питания.
2.2.3. Осуществлять иные обязанности, связанные с исполнением
настоящего Контракта.
2.2.4. Гарантировать оплату за поставленный товар.
3. Порядок поставки
3.1. Поставщик осуществляет поставку продуктов питания в
соответствии со спецификацией (приложение 1).
3.2. Поставка получателям осуществляется транспортом Поставщика в
соответствии с режимом работы учреждений.
3.3. За 3 (три) дня до фактической доставки продуктов питания
согласно условиям поставки Поставщик по телефону, факсу сообщает
получателям о намерении осуществить поставку, а также о времени такой
поставки с тем, чтобы получатели смогли подготовить складские
помещения к приему продуктов питания.
3.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части,
не противоречащей законодательству.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата за поставленные продукты питания осуществляется по
твердой цене за счет средств
_____________________________________________________________________.
(указывается источник финансирования в соответствии
с документацией об аукционе)
Цена за единицу товара указана в приложении 1.
4.2. Оплата за поставленный товар производится получателями в
порядке: ____________________________________________________________.
(порядок расчетов указывается в соответствии с документацией об
аукционе)
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту в части оплаты поставленных продуктов питания
Поставщик вправе потребовать от получателя уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от стоимости товара,
исполнение обязательства в отношении которого просрочено получателем.
5.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает получателю
неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.
Размер такой неустойки устанавливается в размере _______ от общей
стоимости товара, исполнение обязательства в отношении которого
просрочено Поставщиком.
5.3. Споры, возникшие из настоящего Контракта, рассматриваются в
Арбитражном суде Тверской области.
6. Срок действия Контракта
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
6.2. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения
Сторон, возникшие с
_____________________________________________________________________.
(указывается дата не ранее даты подписания
протокола аукциона)
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий,
неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных
просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих
непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых
одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему
Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую
Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением документов, подтверждающих наступления таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны
продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по
настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Контракту Поставщик до заключения настоящего Контракта обязуется
оформить и представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или
заключить договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту или передать Заказчику в залог денежные средства, в том
числе в форме вклада (депозита), в обеспечение исполнения настоящего
Контракта в размере, указанном в пункте 8.2 настоящего Контракта.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму ______________ (______________________) рублей.
8.3. Вариант 1: Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке
должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует
исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может
быть менее суммы, установленной в пункте 8.2 настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на
настоящий Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта,
названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего
Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на
согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в
настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по
соответствующей безотзывной банковской гарантии.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен
устанавливаться на срок поставки продуктов питания по настоящему
Контракту.
Вариант 2: Договор страхования ответственности Поставщика должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика. Страхование
должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Также в договоре страхования должно
содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают
его от обязательств по соответствующему договору страхования. Срок
действия договора страхования должен устанавливаться на срок поставки
продуктов питания по настоящему Контракту.
Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога, должны быть перечислены в
размере, установленном в пункте 8.2 настоящего Контракта, на счет
Заказчика. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога подтверждается платежным
поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются
Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком
всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _______
(____________) банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в данном
письменном требовании.
8.4. В случае продления срока поставки товара по настоящему
Контракту Поставщик обязуется переоформить соответствующую банковскую
гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту.
8.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что
указаны в данном разделе настоящего Контракта.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению
Сторон настоящего Контракта или по решению суда в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством. Настоящий Контракт
составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
9.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения
Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим
законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом
количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку
которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества
таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких
товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о
размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
9.3. Изменения к настоящему Контракту действительны, если они
совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер
настоящего Контракта, подписаны надлежащим образом уполномоченными на
то представителями Сторон.
9.4. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.
Приложения к Контракту:
Приложение 1 "Спецификация продуктов питания".
Приложение 2 "Извещение о прикреплении подведомственных Заказчику
учреждений к Поставщику".
Приложение 3 "Форма договора на поставку продуктов питания".
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: Поставщик:
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
_________________________________ ____________________________________
Примечания:
1. Если Поставщиком по Контракту является индивидуальный
предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов "действующего на
основании" указываются данные свидетельства регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в
случае, если Поставщик - физическое лицо (не являющееся индивидуальным
предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество, серия, N
паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица.
2. Пункт 6.2 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.
3. Раздел 8 указывается в Контракте только в случае, если
обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об
аукционе.
4. Пункт 9.2 Заказчик включает в случае, если возможность
изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией
об аукционе.
5. В пункте 5.2 Заказчик вправе самостоятельно установить размер
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6. Приложения 1, 2 к Контракту оформляются в соответствии с
документацией об аукционе.
Приложение 3
к типовой форме государственного
контракта на поставку продуктов питания
для государственных нужд Тверской области
Договор на поставку продуктов питания
__________________ "___" _________ 20___ г.
(место заключения)
________________________________________ в лице
______________________, действующего на основании _____________,
именуемый в дальнейшем Получатель, и
____________________________________________ в лице
____________________, действующего на основании ______________,
именуемый в дальнейшем Поставщик, совместно именуемые в дальнейшем
Стороны, на основании государственного контракта от __________ N ____
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется осуществлять регулярные поставки
Получателю продуктов питания (далее также товар) в соответствии со
спецификацией (прилагается), а Получатель обязуется принять и оплатить
поставленный товар на условиях настоящего договора.
1.2. Цена договора _________ (___________) рублей, с учетом НДС.
1.3. Поставка продуктов питания осуществляется в соответствии с
заявками, представленными Получателем.
1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать
требованиям законодательства и иной нормативной документации
применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.
1.5. Срок поставки продуктов питания -
_____________________________________________________________________.
(указывается срок в соответствии
с государственным контрактом)
2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Поставщика:
2.1.1. Поставлять продукты питания в соответствии со
спецификацией (прилагается) по адресу:
_________________________________________.
2.1.2. Выставлять Получателю счета, счета-фактуры на поставленные
продукты питания.
2.1.3. Удовлетворять претензии Получателя, связанные с
поставляемыми продуктами питания.
2.1.4. Не допускается передача прав и обязанностей,
предусмотренных настоящим договором, третьим лицам.
2.1.5. В случае поставки товаров, происходящих из иностранных
государств, Поставщик предоставляет Получателю документы,
подтверждающие иностранное происхождение товаров.
2.2. Обязанности Получателя:
2.2.1. Осуществлять контроль за поставкой продуктов питания в
соответствии с требованиями настоящего договора.
2.2.2. Производить своевременную оплату за поставленные продукты
питания.
2.2.3. Осуществлять иные обязанности, связанные с исполнением
настоящего договора.
3. Порядок поставки товаров
3.1. Поставщик осуществляет поставку продуктов питания в
соответствии со спецификацией (прилагается).
3.2. Поставка Получателю осуществляется в соответствии с пунктом
1.5 настоящего договора транспортом Поставщика в соответствии с
режимом работы Получателя.
3.3. За 3 (три) дня до фактической доставки продуктов питания
согласно условиям поставки Поставщик по телефону, факсу сообщает
Получателю о намерении осуществить поставку, а также о времени такой
поставки с тем, чтобы Получатель смог подготовить складские помещения
к приему продукции.
3.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части,
не противоречащей законодательству.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата за поставленные продукты питания осуществляется по
твердой цене. Цена за единицу товара указана в приложении
(спецификации).
4.2. Оплата за поставленный товар осуществляется в следующем
порядке:
_____________________________________________________________________.
(порядок расчетов указывается в соответствии с государственным
контрактом)
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту в части оплаты поставленных продуктов питания
Поставщик вправе потребовать от Получателя уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от стоимости товара,
исполнение обязательства в отношении которого просрочено Получателем.
5.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Получателю
неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.
Размер такой неустойки устанавливается в размере _______ от общей
стоимости товара, исполнение обязательства в отношении которого
просрочено Поставщиком.
5.3. Споры, возникшие из настоящего договора, рассматриваются в
Арбитражном суде Тверской области.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
6.2. Действие настоящего договора распространяется на отношения
Сторон, возникшие с
_____________________________________________________________________.
(указывается дата не ранее даты подписания
государственного контракта)
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий,
неподвластных контролю Сторон настоящего договора, не вызванных
просчетом, небрежностью Сторон настоящего договора или носящих
непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых
одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему
договору, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую
Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением документов, подтверждающих наступления таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны
продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по
настоящему договору и ведут поиск альтернативных способов выполнения
договору, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
настоящего договора или по решению суда в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством. Настоящий договор составлен в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
8.2. Изменения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер
настоящего договора, подписаны надлежащим образом уполномоченным на то
представителем Сторон.
8.3. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.
Приложение к договору - "Спецификация продуктов питания".
9. Адреса и реквизиты Сторон
Получатель: Поставщик:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
Примечания:
1. Пункт 6.2 указывается в договоре только в том случае, если
правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания договора.
2. Приложение к договору оформляется Получателем самостоятельно."
Приложение 2
к постановлению Администрации
Тверской области
от 10.02.2009 N 33-па
"Приложение 6
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 22.05.2007 N 154-па
Типовая форма
государственного контракта на поставку продуктов питания
для подведомственных государственному заказчику
получателей бюджетных средств
N _________
__________________ "____" ___________ 20___ год
(место заключения)
_______________________________________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________,
действующего на основании _______________, утвержденного
_________________________________, с одной стороны,
_______________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице
___________________________, действующего на основании ____________, и
_____________________________________, именуемый в дальнейшем
Получатель, в лице _____________________________, действующего на
основании __________, далее именуемые по тексту контракта Стороны, по
результатам проведенного открытого аукциона (протокол от ____________)
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить продукты
питания, именуемые в дальнейшем "товар", для нужд Получателя. Оплату
за поставленный товар осуществляет Получатель на условиях настоящего
Контракта за счет средств
__________________________________________________________, а Заказчик
(указывается источник финансирования
в соответствии с документацией об аукционе)
обязуется обеспечить оплату поставленного товара.
1.2. Ассортимент, количество и цена товара указаны в приложении к
настоящему Контракту.
1.3. Цена Контракта является твердой и составляет _____________
(____________________) с учетом расходов на доставку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена
Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
2. Условия платежа и поставки товаров
2.1. Срок поставки товара Получателю - ____________________.
2.2. Расчет за поставляемый товар осуществляется Получателем в
следующем порядке:
_____________________________________________________________________.
(порядок расчетов указывается в соответствии
с документацией об аукционе)
2.3. Доставка товара Получателю производится транспортом
Поставщика по адресу: _______________________________________________.
3. Качество товара
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать
требованиям законодательства и иной нормативной документации
применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации. В случае
поставки товаров, происходящих из иностранных государств, Поставщик
предоставляет Получателю документы, подтверждающие иностранное
происхождение товаров.
3.2. Поставщик гарантирует качество товара. В подтверждение этого
Поставщик при поставке товара обязан приложить копии санитарных
паспортов и паспортов технических средств на транспорт;
санитарно-эпидемиологическое заключение на каждую партию предлагаемого
товара; сертификаты соответствия (при обязательной сертификации) на
каждый вид поставляемого товара.
3.3. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.65 N П-6, инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 N П-7, в части, не
противоречащей законодательству.
3.4. В случае поставки товара, по качеству не соответствующего
пункту 3.1 настоящего Контракта, Поставщик обязан за свой счет
произвести его замену в сроки, согласованные с Получателем.
3.5. Обязанность Поставщика поставить товар Получателю считается
исполненной после приемки товара Получателем в соответствии с пунктом
3.3 настоящего Контракта.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки поставки товара сверх срока,
установленного пунктом 2.1 настоящего Контракта, и (или)
непредставление Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.2
настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Получателю неустойку в
размере ________ от цены Контракта.
4.3. В случае просрочки оплаты Получателем поставленного товара
сверх срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Контракта,
Получатель уплачивает Поставщику неустойку. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства от цены
просроченного к оплате товара.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если
докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после
заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. К событиям чрезвычайного характера относятся наводнения,
пожар, землетрясения и иные проявления сил природы, военные действия,
забастовки, эпидемии, принятие органами государственной власти
нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего
Контракта.
4.5. При наступлении и прекращении указанных в пункте 4.4
обстоятельств Сторона настоящего Контракта, для которой создалась
невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно
известить об этом другую Сторону. При отсутствии своевременного
извещения виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки,
причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
4.6. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), влечет увеличение срока исполнения
Контракта на период действия указанных обстоятельств.
5. Обеспечение исполнения Контракта
5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Контракту Поставщик обязуется до заключения настоящего Контракта
оформить и представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или
заключить договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту или передать Заказчику в залог денежные средства, в том
числе в форме вклада (депозита), в обеспечение исполнения настоящего
Контракта в размере, указанном в пункте 5.2 настоящего Контракта.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
5.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму _________ (___________________) рублей.
5.3. Вариант 1: Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке
должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует
исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может
быть менее суммы, установленной в пункте 5.2 настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от
обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. Срок
действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на
срок поставки продуктов питания по настоящему Контракту.
Вариант 2: Договор страхования ответственности Поставщика должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика. Страхование
должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Также в договоре страхования должно
содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают
его от обязательств по соответствующему договору страхования. Срок
действия договора страхования должен устанавливаться на срок поставки
продуктов питания по настоящему Контракту.
Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога, должны быть перечислены в
размере, установленном в пункте 5.2 настоящего Контракта, на счет
Заказчика. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога подтверждается платежным
поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются
Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком
всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _______
(___________) банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в данном
письменном требовании.
5.4. В случае продления срока поставки товара по настоящему
Контракту Поставщик обязуется переоформить соответствующую банковскую
гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту.
5.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что
указаны в данном разделе настоящего Контракта.
6. Прочие условия
6.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения
Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим
законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом
количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку
которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества
таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких
товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о
размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
6.2. Изменения к настоящему Контракту действительны только в том
случае, если они заключены в письменной форме.
6.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие
переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.
6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации.
6.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
6.6. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения
Сторон, возникшие с
_____________________________________________________________________.
(указывается дата не ранее даты подписания протокола
аукциона и только в случае, если правоотношения Сторон
возникли ранее даты подписания Контракта)
6.7. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу. Приложение к Контракту - "Спецификация
товара".
7. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: Поставщик:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
Получатель:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Примечания:
1. Если Поставщиком по Контракту является индивидуальный
предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов "действующего на
основании" указываются данные свидетельства регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в
случае, если Поставщик - физическое лицо (не являющееся индивидуальным
предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество, серия, N
паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица.
2. В пункте 4.2 Заказчик вправе самостоятельно установить размер
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
3. Раздел 5 указывается в Контракте только в случае, если
обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об
аукционе.
4. Пункт 6.1 Заказчик включает в случае, если возможность
изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией
об аукционе.
5. Пункт 6.6 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.
6. Приложения к Контракту оформляются в соответствии с
документацией об аукционе.
7. Настоящий Контракт является трехсторонним и распространяется
на те случаи, когда поставка товаров осуществляется в адрес
подведомственных Заказчику получателей бюджетных средств. Данный
Контракт должен заключаться исполнительным органом государственной
власти Тверской области, соответствующим получателем бюджетных средств
и победителем в проведении аукциона на поставку товаров."
Приложение 3
к постановлению Администрации
Тверской области
от 10.02.2009 N 33-па
"Приложение 7
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 22.05.2007 N 154-па
Типовая форма
государственного контракта на поставку лекарственных средств
для государственных нужд Тверской области
N _________
__________________ "____" ___________ 20___ год
(место заключения)
_______________________________________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________,
действующего на основании ________________________ с одной стороны,
______________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице
_______________________________, действующего на основании
____________, далее именуемые по тексту контракта Стороны, по
результатам проведенного открытого аукциона (протокол от
____________________) заключили настоящий государственный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется передать
Получателям лекарственные средства, именуемые в дальнейшем "товар",
согласно извещению о прикреплении получателей к Исполнителю
(приложение 1). Оплату за поставленный товар осуществляют получатели
на основании заключенных с Исполнителем договоров поставки согласно
приложению 2.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара по
настоящему Контракту. Оплата за поставленный товар осуществляется из
средств
_____________________________________________________________________.
(указывается источник финансирования в соответствии
с документацией об аукционе)
1.3. Ассортимент, количество и цена товара указаны в приложении 1
к Контракту, являющемся его неотъемлемой частью.
1.4. Цена настоящего Контракта составляет ____________________
(_________________) рублей, с учетом НДС, транспортных расходов и
других обязательных платежей.
1.5. Срок поставки товара -
_____________________________________________________________________.
(срок указывается в соответствии
с документацией об аукционе)
2. Порядок поставки
2.1. Товар надлежащего качества по номенклатуре и в объемах,
указанных в заявках получателей, согласованных с Заказчиком,
поставляется Исполнителем в течение ______ (указывается срок в
соответствии с документацией об аукционе) дня (дней) с момента
получения таких заявок.
2.2. В течение _____ дня (дней) со дня поставки товара
Исполнитель представляет Заказчику и получателям экземпляр отгрузочных
документов (счет, счет-фактуру, товарно-сопроводительные документы с
отметкой получателей).
2.3. При возникновении технических трудностей выполнения заявки в
полном объеме в установленные сроки Исполнитель обязан незамедлительно
принять меры по их урегулированию с получателями, проинформировав об
этом Заказчика в течение ______ дня (дней).
2.4. Исполнитель должен уведомлять получателей о дате и времени
поставки товара, на которые получена заявка, не менее чем за ____ день
(дня) до осуществления поставки.
2.5. Доставка товара производится транспортом Исполнителя до
каждого получателя. Исполнитель должен обеспечить разгрузку
поставленного товара.
2.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка
должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.
На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая
информация на русском языке в соответствии с требованием Федерального
закона N 86-ФЗ от 22.06.1998 "О лекарственных средствах". Маркировка
на транспортной упаковке должна иметь этикетку с надписью "ГОСЗАКАЗ".
2.7. В течение _________ дня (дней) по письменному требованию
Заказчика Исполнитель обязан представить отчет о ходе выполнения
поставок товаров по форме, установленной Заказчиком.
3. Порядок расчетов
3.1. Цена товара является твердой до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Контракту.
3.2. Оплата за поставленный товар производится получателями в
следующем порядке:
_____________________________________________________________________.
(порядок расчетов указывается в соответствии с документацией
об аукционе)
4. Качество товара
4.1. Поставка товара должна сопровождаться
товарно-сопроводительными документами, оформленными Исполнителем и
содержащими по каждому наименованию товара сведения о подтверждении
его соответствия установленным требованиям (номер сертификата
соответствия (при обязательной сертификации), срок его действия,
орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о
соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или
поставщика, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).
Эти документы должны быть заверены подписью и печатью Исполнителя с
указанием его адреса и телефона. Каждая серия поставляемого товара
должна подвергаться мониторингу качества в
_____________________________________________________________________.
(указывается организация, которая проводит мониторинг качества товара)
Не допускается передача получателям лекарственных средств без
документов, подтверждающих их качество. В случае поставки товаров,
происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет
получателям документы, подтверждающие иностранное происхождение
товаров.
4.2. Остаточный срок годности поставляемого товара не должен быть
менее
_____________________________________________________________________.
(указывается срок в соответствии с документацией об аукционе)
4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется
Исполнителем.
4.4. В случае, когда Исполнитель узнал о ненадлежащем качестве
товара после его поставки, он должен незамедлительно уведомлять об
этом Заказчика и получателей.
4.5. Исполнитель обязан в течение ______ дня (дней) с момента
требования получателей, а также получения информации о ненадлежащем
качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества
своими силами, средствами и за свой счет.
4.6. Исполнитель отвечает за качество поставляемого товара при
транспортировке его до получателей. Исполнитель несет ответственность
за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой
поставляемого товара.
4.7. В случае нарушения условий доставки товара Заказчик имеет
право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого товара
за счет средств Исполнителя, при этом объем поставки и сумма
настоящего Контракта остаются неизменными.
5. Сдача-приемка товара
5.1. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части,
не противоречащей законодательству.
5.2. В случае обнаружения недовложения или заводского брака
получатели обязаны вызвать представителя Исполнителя.
5.3. Обязанность Исполнителя поставить товар получателям
считается исполненной после приемки товара получателями в соответствии
с пунктом 5.1 настоящего Контракта.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Исполнитель уплачивает неустойку (штраф) в
следующих размерах:
6.2.1. за нарушение срока отгрузки товара, определенного
Контрактом, Исполнитель уплачивает получателям штраф в размере ____ от
цены Контракта;
6.2.2. в случае неисполнения обязательства по доставке товара
своими силами, средствами и за свой счет Исполнитель возмещает
получателям расходы по доставке товара в полном объеме;
6.2.3. за недопоставку товара Исполнитель уплачивает получателям
штраф в размере ____ от цены Контракта;
6.2.4. в случае поставки некачественного товара Исполнитель
уплачивает получателям штраф в размере ____ стоимости некачественного
товара;
6.2.5. за нарушение срока замены товара ненадлежащего качества
Исполнитель уплачивает получателям неустойку в размере _________ от
цены Контракта;
6.2.6. в случае невыполнения Исполнителем обязанности уведомить
получателей о дате и времени поставки товара в установленный пунктом
2.4 настоящего Контракта срок Исполнитель уплачивает получателям штраф
в размере _____________________.
6.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Контракту и возмещения убытков другой
Стороне.
6.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Контрактом, урегулируются путем переговоров, а при
недостижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного
суда Тверской области.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий,
неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных
просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих
непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых
одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему
Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую
Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением документов, подтверждающих наступления таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны
продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по
настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Контракту Исполнитель обязуется до заключения настоящего Контракта
оформить и представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или
заключить договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту или передать Заказчику в залог денежные средства, в том
числе в форме вклада (депозита), в обеспечение исполнения настоящего
Контракта в размере, указанном в пункте 8.2 настоящего Контракта.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму _________ (___________________) рублей.
8.3. Вариант 1: Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке
должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует
исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может
быть менее суммы, установленной в пункте 8.2 настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от
обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. Срок
действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на
срок поставки лекарственных средств по настоящему Контракту.
Вариант 2: Договор страхования ответственности Исполнителя должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма, на которую страхуется ответственность Исполнителя. Страхование
должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Также в договоре страхования должно
содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают
его от обязательств по соответствующему договору страхования. Срок
действия договора страхования должен устанавливаться на срок поставки
лекарственных средств по настоящему Контракту.
Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога, должны быть перечислены в
размере, установленном в пункте 8.2 настоящего Контракта, на счет
Заказчика. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога подтверждается платежным
поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются
Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего исполнения Исполнителем
всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _______
(______________) банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в данном
письменном требовании.
8.4. В случае продления срока поставки товара по настоящему
Контракту Исполнитель обязуется переоформить соответствующую
банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по
настоящему Контракту.
8.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту,
Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же
размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.
9. Срок действия Контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
9.2. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения
Сторон, возникшие с
_____________________________________________________________________.
(указывается дата не ранее даты подписания
протокола аукциона)
10. Прочие условия
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие
переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.
10.3. Изменения к настоящему Контракту действительны, если они
совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер
настоящего Контракта и подписаны надлежащим образом руководителями
Сторон.
10.4. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.
10.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
10.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения
Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим
законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом
количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку
которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества
таких товаров Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких
товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о
размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
10.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Приложения к Контракту:
1. Приложение 1 "Извещение о прикреплении получателей к
Исполнителю".
2. Приложение 2 "Договор на поставку лекарственных средств".
11. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
Примечания:
1. Если Исполнителем по Контракту является индивидуальный
предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов "действующего на
основании" указываются данные свидетельства регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в
случае, если Исполнитель - физическое лицо (не являющееся
индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество,
серия, N паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического
лица.
2. В разделе 6 Заказчик вправе самостоятельно установить размер
неустойки (штрафа).
3. Раздел 8 указывается в Контракте только в случае, если
обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об
аукционе.
4. Пункт 9.2 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.
5. Пункт 10.6 Заказчик включает в случае, если возможность
изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией
об аукционе.
6. Приложение 1 к Контракту оформляется в соответствии с
документацией об аукционе.
Приложение 2
к типовой форме государственного
контракта на поставку лекарственных
средств для государственных нужд
Тверской области
Договор на поставку лекарственных средств
для государственных нужд Тверской области N ______
__________________ "____" ___________ 20___ год
(место заключения)
________________________________________ в лице
_______________________ ___________________, действующего на основании
_________________, именуемый в дальнейшем Получатель, и ______________
в лице _________________________, действующего на основании
____________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, именуемые в
дальнейшем Стороны, на основании государственного контракта от
____________ N _______ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Получатель принимает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
передать Получателю лекарственные средства, именуемые в дальнейшем
"товар", согласно спецификации (прилагается) к настоящему договору.
1.2. Оплата за поставленный товар осуществляется из средств
_____________________________________________________________________.
(указывается источник финансирования в соответствии
с государственным контрактом)
1.3. Ассортимент, количество, цена товара отражены в приложении к
договору, являющемся неотъемлемой его частью.
1.4. Цена настоящего договора составляет ___________, с учетом
НДС, транспортных расходов и других обязательных платежей.
2. Порядок поставки
2.1. Товар надлежащего качества и в объемах, указанных в
приложении, поставляется Получателю по номенклатуре и объему в течение
_______ (указывается срок в соответствии с государственным контрактом)
дней с момента получения заявки Получателя, согласованной с
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(указывается наименование органа государственной власти Тверской
области, которому подведомственен Получатель)
2.2. В течение _____ (указывается срок в соответствии с
государственным контрактом) дней со дня поставки товара Исполнитель
представляет Получателю экземпляр отгрузочных документов (счет,
счет-фактуру, товарно-сопроводительные документы с отметкой
Получателя).
2.3. При возникновении технических трудностей выполнения заявки в
полном объеме в установленные сроки Исполнитель обязан незамедлительно
принять меры по их урегулированию с Получателем, проинформировав об
этом _____________________________________ (указывается наименование
органа государственной власти Тверской области, которому
подведомственен Получатель) в течение ______________ дня (дней).
2.4. Исполнитель должен уведомлять Получателя о дате и времени
поставки товара, на которые получена заявка, не менее чем за ________
день (дня) до осуществления поставки.
2.5. Доставка товара производится транспортом Исполнителя до
Получателя по адресу: _______________________________________________.
Исполнитель должен обеспечить разгрузку поставленного товара.
2.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка
должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.
На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая
информация на русском языке в соответствии с требованием Федерального
закона N 86-ФЗ от 22.06.1998 "О лекарственных средствах". Маркировка
на транспортной упаковке должна иметь этикетку с надписью "ГОСЗАКАЗ".
3. Порядок расчетов
3.1. Цена товара является твердой до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему договору.
3.2. Оплата за поставленный товар производится Получателем в
следующем порядке:
_____________________________________________________________________.
(порядок расчетов указывается в соответствии с государственным
контрактом)
4. Качество товара
4.1. Поставка товара должна сопровождаться
товарно-сопроводительными документами, оформленными Исполнителем и
содержащими по каждому наименованию товара сведения о подтверждении
его соответствия установленным требованиям (номер сертификата
соответствия (при обязательной сертификации), срок его действия,
орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о
соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или
Исполнителя, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).
Эти документы должны быть заверены подписью и печатью Исполнителя с
указанием его адреса и телефона. Каждая серия поставляемого товара
должна подвергаться мониторингу качества в
_____________________________________________________________________.
(указывается организация, которая проводит мониторинг качества
товара)
Сведения о подтверждении соответствия лекарственных средств по
установленной форме или форме, согласованной Сторонами, представляются
Получателю вместе с накладными. Не допускается передача Получателю
лекарственных средств без документов, подтверждающих их качество. В
случае поставки товаров, происходящих из иностранных государств,
Поставщик предоставляет Получателю документы, подтверждающие
иностранное происхождение товаров.
4.2. Остаточный срок годности поставляемого товара не должен быть
менее ______________________________________________________________.
(указывается срок в соответствии с государственным контрактом)
4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется
Исполнителем.
4.4. В случае, когда Исполнитель узнал о ненадлежащем качестве
товара после его поставки, он должен незамедлительно уведомлять об
этом Получателя и
_____________________________________________________________________.
(указывается наименование органа государственной власти Тверской
области, которому подведомственен Получатель)
4.5. Исполнитель обязан в течение ________ дней с момента
требования Получателя, а также получения информации о ненадлежащем
качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества
своими силами, средствами и за свой счет.
4.6. Исполнитель отвечает за качество поставляемого товара при
транспортировке его до Получателя. Исполнитель несет ответственность
за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой
поставляемого товара.
5. Сдача-приемка товара
5.1. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части,
не противоречащей законодательству.
5.2. В случае обнаружения недовложения или заводского брака
Получатель обязан вызвать представителя Исполнителя.
5.3. Обязанность Исполнителя поставить товар Получателю считается
исполненной после приемки товара Получателем в соответствии с пунктом
5.1 настоящего договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Исполнитель уплачивает неустойку (штраф) в
следующих размерах:
6.2.1. за нарушение срока отгрузки товара, определенного
договором, Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере _______
от цены договора;
6.2.2. в случае неисполнения обязательства по доставке товара
своими силами, средствами и за свой счет Исполнитель возмещает
Получателям расходы по доставке товара в полном объеме;
6.2.3. за недопоставку товара Исполнитель уплачивает Получателям
штраф в размере _______ от цены договора;
6.2.4. в случае поставки некачественного товара Исполнитель
уплачивает Получателям штраф в размере _________;
6.2.5. за нарушение срока замены товара ненадлежащего качества
Исполнитель уплачивает Получателям неустойку в размере _____ от цены
договора;
6.2.6. в случае невыполнения Исполнителем обязанности уведомить
Получателя о дате и времени поставки товара в установленный пунктом
2.4 настоящего договора срок Исполнитель уплачивает Получателю штраф в
размере ______________.
6.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему договору и возмещения убытков другой
Стороне.
6.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
договором, урегулируются путем переговоров, а при недостижении
согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской
области.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий,
неподвластных контролю Сторон настоящего договора, не вызванных
просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих
непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых
одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему
договору, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую
Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением документов, подтверждающих наступления таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны
продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по
настоящему договору и ведут поиск альтернативных способов выполнения
договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
8.2. Действие настоящего договора распространяется на отношения
Сторон, возникшие с
_____________________________________________________________________.
(указывается дата не ранее даты подписания
государственного контракта)
9. Прочие условия
9.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие
переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.
9.3. Изменения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер
настоящего договора, согласованы и подписаны надлежащим образом
уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.
9.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Приложение к договору - "Спецификация товаров".
10. Адреса и реквизиты Сторон
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
Примечания:
1. Приложение к договору оформляется Получателем самостоятельно.
2. Пункт 4.2 указывается только в том случае, если остаточный
срок годности поставляемого товара предусмотрен государственным
контрактом.
3. Пункт 8.2 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания договора."
Приложение 4
к постановлению Администрации
Тверской области
от 10.02.2009 N 33-па
"Приложение 8
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 22.05.2007 N 154-па
Типовая форма
государственного контракта на поставку медицинского
оборудования для государственных нужд Тверской области
N ______
__________________ "____" ___________ 20___ год
(место заключения)
________________________________________________________________
в лице ____________________________, действующего на основании
___________________ _________________________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________________,
именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице
_________________________________________, действующего на основании
___________________________________, с другой стороны, Заказчик и
Поставщик далее по тексту контракта именуются Стороны, по результатам
проведенного открытого аукциона (протокол от ______) заключили
настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить,
смонтировать, обучить работе на медицинском оборудовании специалистов
получателей и ввести в эксплуатацию получателям, указанным в
приложении 1, медицинское оборудование, именуемое в дальнейшем
"товар", в ассортименте, количестве, комплектации и по ценам согласно
спецификации, указанной в приложении 2 к настоящему Контракту.
1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный товар по настоящему
Контракту. Оплата за поставленный товар осуществляется из средств
_____________________________________________________________________.
(источник финансирования указывается в соответствии
с документацией об аукционе)
1.3. Цена настоящего Контракта составляет
________________________ (________________________) рублей, с учетом
НДС, транспортных расходов, расходов, связанных с монтажом и вводом в
эксплуатацию поставленного оборудования, расходов на обучение
специалистов получателей работе на поставляемом оборудовании, расходов
на гарантийное обслуживание и других обязательных платежей. Цена
Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
2. Условия поставки товара
2.1. Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию товара надлежащего
качества и обучение специалистов производятся Поставщиком в течение
______________ (указывается срок в соответствии с документацией об
аукционе) с даты подписания настоящего Контракта, в количестве и
комплектации согласно спецификации к настоящему Контракту. Датой
исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту являются
даты подписания акта приемки выполненных работ по монтажу, вводу в
эксплуатацию и документа, подтверждающего обучение специалистов.
Данные документы подписываются Заказчиком и Поставщиком. При этом на
данных документах должна быть подпись соответствующего получателя.
2.2. В течение ____ дня (дней) со дня поставки товара Поставщик
представляет Заказчику экземпляр отгрузочных документов (счет,
счет-фактуру, накладную с отметкой получателей, сведения о
подтверждении качества поставленного товара). В случае поставки
товаров, происходящих из иностранных государств, Поставщик
предоставляет получателям документы, подтверждающие иностранное
происхождение товаров.
2.3. Поставщик должен уведомлять получателей о дате и времени
поставки товара не менее чем за ___ (указывается срок в соответствии с
документацией об аукционе) день (дней) до осуществления поставки.
2.4. Доставка товара производится транспортом Поставщика до
получателей. Поставщик должен обеспечить разгрузку поставленного
товара.
2.5. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка
должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.
Поставщик несет ответственность за надлежащую упаковку товара,
обеспечивающую его сохранность при транспортировке воздушным,
железнодорожным и автомобильным транспортом, а также при хранении и во
время перегрузки.
2.6. В течение ______ (указывается срок в соответствии с
документацией об аукционе) дней по письменному требованию Заказчика
Поставщик обязан представить отчет о ходе выполнения поставок товара
по форме, установленной Заказчиком.
3. Порядок расчетов
3.1. Расчет за поставляемый товар осуществляется Заказчиком в
следующем порядке:
_____________________________________________________________________.
(порядок расчетов указывается в соответствии с документацией
об аукционе)
4. Качество товара
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать
потребительским свойствам товара и сертификату качества изготовителя,
должно иметь сертификат соответствия Госстандарту России (при
обязательной сертификации) и другие разрешительные документы для
использования на территории Российской Федерации, выданные
уполномоченными на то органами.
4.2. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.65 N П-6, инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 N П-7, в части, не
противоречащей законодательству.
4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется
Поставщиком.
4.4. В случае, когда Поставщик узнал о ненадлежащем качестве
товара после его поставки, он должен незамедлительно уведомлять об
этом Заказчика и получателей.
4.5. Поставщик обязан в течение _____ дня (дней) с момента
требования получателей, а также получения информации о ненадлежащем
качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества
своими силами, средствами и за свой счет.
4.6. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара при
транспортировке его до получателей. Поставщик несет ответственность за
все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой
поставляемого товара.
4.7. В случае нарушения условий поставки товара Заказчик имеет
право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого товара
за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма настоящего
Контракта остаются неизменными.
4.8. В случае обнаружения недовложения или заводского брака
получатели обязаны вызвать представителя Поставщика.
4.9. Обязанность Поставщика поставить товар получателям считается
исполненной после приемки товара получателями в соответствии с пунктом
4.2 настоящего Контракта.
4.10. Срок гарантийного обслуживания товара ___________ месяцев с
момента ввода в эксплуатацию.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком поставленного товара
сверх срока, установленного настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает
Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки от суммы невыполненного
обязательства.
5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в
следующих размерах:
5.3.1. за нарушение срока поставки товара, определенного
Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере
________ за каждый день просрочки от стоимости поставленного товара с
нарушением срока отгрузки;
5.3.2. в случае неисполнения обязательства по доставке товара
своими силами, средствами и за свой счет Поставщик возмещает Заказчику
расходы по доставке товара в полном объеме;
5.3.3. за недопоставку товара Поставщик уплачивает Заказчику
неустойку в размере _________ за каждый день просрочки от стоимости
недопоставленного товара;
5.3.4. в случае поставки некачественного товара Поставщик
уплачивает Заказчику штраф в размере _______;
5.3.5. за нарушение срока замены товара ненадлежащего качества
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере _________ за каждый
день просрочки от стоимости поставленного некачественного товара за
каждый день просрочки.
5.4. Суммы неустойки Заказчик вправе вычесть из суммы очередного
платежа за поставленный Поставщиком товар.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Контракту и возмещения убытков другой
стороне.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий,
неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных
просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих
непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых
одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему
Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую
Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением документов, подтверждающих наступления таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны
продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по
настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Контракту Поставщик обязуется до заключения настоящего Контракта
оформить и представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или
заключить договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту или передать Заказчику в залог денежные средства, в том
числе в форме вклада (депозита), в обеспечение исполнения настоящего
Контракта в размере, указанном в пункте 7.2 настоящего Контракта.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму _________ (___________________) рублей.
7.3. Вариант 1: Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке
должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует
исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может
быть менее суммы, установленной в пункте 7.2 настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Срок действия безотзывной банковской
гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного
срока товара и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная
банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не
освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной
банковской гарантии.
Вариант 2: Договор страхования ответственности Поставщика должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика. Страхование
должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Срок действия договора страхования
должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока
товара и оканчиваться не ранее его завершения. Также в договоре
страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и
страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему
договору страхования.
Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога, должны быть перечислены в
размере, установленном в пункте 7.2 настоящего Контракта, на счет
Заказчика. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога подтверждается платежным
поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются
Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком
всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение __________
(_____________) банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в данном
письменном требовании.
7.4. В случае продления срока поставки товара по настоящему
Контракту Поставщик обязуется переоформить соответствующую банковскую
гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту.
7.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что
указаны в данном разделе настоящего Контракта.
8. Срок действия Контракта
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
8.2. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения
Сторон, возникшие с
_____________________________________________________________________.
(указывается дата не ранее даты подписания
протокола аукциона)
9. Прочие условия
9.1. Изменения к настоящему Контракту будут иметь силу, если они
оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены
печатями.
9.2. Стороны примут все возможные меры для разрешения споров
путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской
области в порядке, установленном действующим законодательством.
9.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие
соглашения, переговоры и переписка между Сторонами в связи с
подписанием настоящего Контракта будут рассматриваться
недействительными и не имеющими силу с момента его подписания.
9.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Контрактом, определяются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения
Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим
законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом
количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку
которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества
таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких
товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о
размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
9.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
Приложения к Контракту:
1. Приложение 1 "Перечень получателей".
2. Приложение 2 "Спецификация товара".
10. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
Примечания:
1. В разделе 5 Заказчик вправе самостоятельно установить размер
неустойки (штрафа).
2. Раздел 7 указывается в Контракте только в случае, если
обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об
аукционе.
3. Пункт 8.2 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.
4. Пункт 9.5 Заказчик включает в случае, если возможность
изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией
об аукционе.
5. Приложения 1, 2 к Контракту оформляются в соответствии с
документацией об аукционе."
Приложение 5
к постановлению Администрации
Тверской области
от 10.02.2009 N 33-па
"Приложение 9
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 22.05.2007 N 154-па
Типовая форма
государственного контракта на поставку мягкого инвентаря
для государственных нужд Тверской области
N _______
__________________ "____" ___________ 20___ год
(место заключения)
_______________________________________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________,
действующего на основании _________________________, с одной стороны,
и ____________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в
лице _________________________________, действующего на основании
____________________________, с другой стороны, Заказчик и Поставщик
далее по тексту контракта именуются Стороны, по результатам
проведенного открытого аукциона (протокол от _________________)
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка мягкого
инвентаря (далее - товар) в целях обеспечения Поставщиком
государственных нужд Тверской области для подведомственных Заказчику
государственных учреждений (далее - Получатели).
1.2. В развитие настоящего Контракта в течение __________________
дней Поставщик обязан заключить договоры поставки товара (приложение
3) с Получателями. Перечень Получателей указан в приложении 2 к
настоящему Контракту.
1.3. Оплату за товар осуществляют Получатели. Заказчик обязуется
обеспечить оплату за поставленный товар.
1.4. Ассортимент, цена, количество товара, сроки поставки
указываются в приложении 1 к настоящему Контракту.
1.5. Поставка товара осуществляется в соответствии с заявками
Получателей.
1.6. Период поставки товара -
_____________________________________________________________________.
(указывается срок в соответствии
с документацией об аукционе)
2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Поставщика:
2.1.1. Поставлять товар в соответствии со спецификацией
(приложение 1).
2.1.1. Выставлять Получателям, заключившим договоры на поставку
товара с Поставщиком, счета-фактуры на поставляемый товар.
2.1.2. Удовлетворять претензии Получателей согласно
акту-рекламации к поставленному товару.
2.1.3. В случае поставки товаров, происходящих из иностранных
государств, Поставщик предоставляет Получателям документы,
подтверждающие иностранное происхождение товаров.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Осуществить контроль за заключением договоров на поставку
товара между Поставщиком и Получателями.
2.2.2. Осуществлять иные обязанности, связанные с заключением
настоящего Контракта.
3. Качество товара
3.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать
требованиям законодательства и иной нормативной документации
применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.
3.2. Гарантийный срок качества товара устанавливается
соответствующей документацией для каждого вида товара, указанного в
приложении 1 к настоящему Контракту.
4. Упаковка и маркировка товара
4.1. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующих
нормативно-технической документации.
5. Сроки и порядок поставки товара
5.1. Товар поставляется Поставщиком в ассортименте и количестве,
указанных в приложении 1 к настоящему Контракту.
5.2. Поставка товара до Получателей осуществляется транспортом
Поставщика по заявкам Получателей.
5.3. За _______ дня до фактической доставки товара согласно
условиям поставки Поставщик по телефону, факсу сообщает Получателям о
намерении осуществить поставку товара, а также о времени такой
поставки с тем, чтобы Получатель смог подготовить складские помещения
к приему товара.
5.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части,
не противоречащей законодательству.
6. Цена и порядок расчетов
6.1. Цена Контракта составляет ___________ (___________________)
рублей, с учетом НДС и является твердой на весь срок действия
Контракта. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
6.2. Оплата за поставленный товар производится Получателем за
счет средств
______________________________________________________________________
(указывается источник финансирования в соответствии документацией
об аукционе)
в следующем порядке _________________________________________________.
(порядок расчетов указывается в соответствии
с документацией об аукционе)
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного государственным
Контрактом срока исполнения обязательства, в размере ___________ от
цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или по
вине Заказчика. В случае просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
государственным Контрактом срока исполнения обязательства, в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
просроченного обязательства.
7.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или по вине другой
Стороны.
7.3. Споры, возникшие из настоящего Контракта, рассматриваются
Арбитражным судом Тверской области.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий,
неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных
просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих
непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых
одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему
Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую
Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением документов, подтверждающих наступления таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны
продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по
настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Контракту Поставщик обязуется до заключения настоящего Контракта
оформить и представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или
заключить договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту или передать Заказчику в залог денежные средства, в том
числе в форме вклада (депозита), в обеспечение исполнения настоящего
Контракта в размере, указанном в пункте 9.2 настоящего Контракта.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
9.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму _________ (___________________) рублей.
9.3. Вариант 1: Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке
должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует
исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может
быть менее суммы, установленной в пункте 9.2 настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от
обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. Срок
действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на
срок поставки мягкого инвентаря по настоящему Контракту.
Вариант 2: Договор страхования ответственности Поставщика должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика. Страхование
должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Также в договоре страхования должно
содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают
его от обязательств по соответствующему договору страхования. Срок
действия договора страхования должен устанавливаться на срок поставки
мягкого инвентаря по настоящему Контракту.
Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога, должны быть перечислены в
размере, установленном в пункте 9.2 настоящего Контракта, на счет
Заказчика. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога подтверждается платежным
поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются
Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком
всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение __________
(_____________) банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в данном
письменном требовании.
9.4. В случае продления срока поставки товара по настоящему
Контракту Поставщик обязуется переоформить соответствующую банковскую
гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту.
9.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что
указаны в данном разделе настоящего Контракта.
10. Срок действия Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
10.2. Действие настоящего Контракта распространяется на отношения
Сторон, возникшие с
_____________________________________________________________________.
(указывается дата не ранее даты подписания
протокола аукциона)
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
11.2. Изменения к настоящему Контракту действительны, если они
совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер
настоящего Контракта, подписаны надлежащим образом уполномоченным на
то представителем Сторон.
11.3. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.
11.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения
Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим
законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом
количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку
которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества
таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких
товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о
размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
11.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Контракта.
Приложения к Контракту:
1. Приложение 1 "Спецификация товара".
2. Приложение 2 "Перечень Получателей товара".
3. Приложение 3 "Форма договора на поставку мягкого инвентаря".
12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: Поставщик:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
Примечания:
1. Если Поставщиком по Контракту является индивидуальный
предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов "действующего на
основании" указываются данные свидетельства регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в
случае, если Поставщик - физическое лицо (не являющееся индивидуальным
предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество, серия, N
паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица.
2. В разделе 7 Заказчик вправе самостоятельно установить размер
неустойки в отношении Поставщика.
3. Раздел 9 указывается в Контракте только в случае, если
обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об
аукционе.
4. Пункт 10.2 указывается только в том случае, если
правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.
5. Пункт 11.4 Заказчик включает в случае, если возможность
изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией
об аукционе.
6. Приложения 1, 2 к Контракту оформляются в соответствии с
документацией об аукционе.
Приложение 3
к типовой форме государственного
контракта на поставку мягкого инвентаря
для государственных нужд Тверской области
Договор
на поставку мягкого инвентаря
N _______
__________________ "____" ___________ 20___ год
(место заключения)
___________________________________, именуемый в дальнейшем
Получатель, в лице _________________________________, действующего на
основании Устава, и ______________________________________, именуемый
в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего
на основании _______________, именуемые в дальнейшем Стороны, на
основании государственного контракта от ______________ N ________
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего договора
обязуется поставить мягкий инвентарь (далее - товар), а Получатель
обязуется принять и оплатить поставленный товар в соответствии с
приложением к настоящему договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик имеет право:
2.1.1. На выбор вида транспорта, которым товар доставляется до
Получателя.
2.1.2. Требовать оплаты товара в соответствии с условиями
договора в установленный договором срок.
2.2. Получатель имеет право:
2.2.1. Уведомив Поставщика, отказаться от приемки товара,
поставка которого просрочена.
2.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества,
некомплектных товаров предъявить требования Поставщику,
предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.2.3. Отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и
некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать
возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и
доукомплектования товаров либо их замены.
2.3. Поставщик обязан:
2.3.2. Передать товар Получателю в соответствии со спецификацией
(прилагается) и условиями настоящего договора.
2.3.3. Поставить товар Получателю собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды
погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными
техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.
2.3.4. Передать Получателю оригиналы товарно-транспортных
накладных и счетов-фактур не позднее ____ дней, следующих за днем
отгрузки товара Получателю, а также акты приемки-передачи товара,
подписанные Поставщиком.
2.3.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с
разделом 5 настоящего договора.
2.3.6. Представить сертификаты, обязательные для данного вида
товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение
____ дня (дней) с момента заявления о них Получателем. Расходы,
связанные с устранением недостатков товара, его некомплектности, несет
Поставщик.
2.3.8. По требованию Получателя заменить товар на товар,
соответствующий по качествам условиям настоящего договора, либо
вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в
течение ____ дней с даты получения соответствующего требования
Получателя.
2.3.9. В случае поставки товаров, происходящих из иностранных
государств, Поставщик предоставляет Получателю документы,
подтверждающие иностранное происхождение товаров.
2.4. Получатель обязан:
2.4.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего
договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества,
ассортимента, комплектности и других характеристик товара подписать
акт приемки-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.
2.4.2. Оплатить поставленный товара в соответствии с условиями
настоящего договора.
2.4.3. Возвратить Поставщику многооборотную тару и средства
пакетирования, в которых поступил товар.
3. Качество товара
3.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать
требованиям законодательства и иной нормативной документации
применительно к каждому из товаров, указанных в спецификации.
3.2. Гарантийный срок качества товара устанавливается
соответствующей документацией для каждого вида товара, указанного в
приложении к настоящему договору.
4. Упаковка товара
4.1. Товар должен поставляться по заявкам Получателя в таре и
упаковке, соответствующих требованиям нормативно-технической
документации.
5. Срок и порядок поставки (приемки) товара
5.1. Товар поставляется Поставщиком полностью в соответствии со
спецификацией.
5.2. Поставка товара до Получателя осуществляется транспортом
Поставщика в течение
_____________________________________________________________________.
(указывается срок в соответствии с государственным
контрактом)
5.3. За __________________________________________________________
(указывается срок в соответствии с государственным контрактом)
дня до фактической доставки товара согласно условиям поставки
Поставщик по телефону, факсу сообщает Получателю о намерении
осуществить поставку товара, а также о времени такой поставки с тем,
чтобы Получатель смог подготовить складские помещения к приему товара.
5.4. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части,
не противоречащей законодательству.
6. Цена и порядок расчетов
6.1. Цена договора составляет ___________ (______________)
рублей, с учетом НДС и является твердой на весь срок действия
договора.
6.2. Оплата за поставленный товар производится Получателем в
следующем порядке:
_____________________________________________________________________.
(порядок расчетов указывается в соответствии с государственным
контрактом)
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Получатель вправе потребовать
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательства, в размере __________ от цены договора.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или по вине
Получателя. В случае просрочки исполнения Получателем обязательства,
предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного настоящим договором срока
исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены просроченного обязательства.
7.2. Получатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) или по вине другой
Стороны.
7.3. Споры, возникшие из настоящего договора, рассматриваются
Арбитражным судом Тверской области.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий,
неподвластных контролю Сторон настоящего договора, не вызванных
просчетом, небрежностью Сторон настоящего договора, или носящих
непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых
одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему
договору, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую
Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением документов, подтверждающих наступления таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны
продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по
настоящему договору и ведут поиск альтернативных способов выполнения
договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
9.2. Действие настоящего договора распространяется на отношения
Сторон, возникшие с
_____________________________________________________________________.
(указывается дата не ранее даты подписания государственного
контракта)
10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
10.2. Изменения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер
настоящего договора, подписаны надлежащим образом уполномоченными на
то представителями Сторон.
10.3. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.
10.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего договора.
Приложение - "Спецификация товаров".
11. Адреса и реквизиты Сторон
Получатель: Поставщик:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
Примечания:
1. Приложение к договору оформляется Получателем самостоятельно.
2. Пункт 9.2 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания договора."
Приложение 6
к постановлению Администрации
Тверской области
от 10.02.2009 N 33-па
"Приложение 10
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 22.05.2007 N 154-па
Типовая форма государственного контракта
на поставку дезинфицирующих средств
N _______
__________________ "____" _________ 200___ год
(место заключения)
_______________________________________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________,
действующего на основании ________________, с одной стороны, и
_________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице
______________________________, действующего на основании
______________________, с другой стороны, далее при совместном
упоминании по тексту контракта именуемые Стороны, по результатам
проведенного открытого аукциона (протокол от ___________________)
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется передать в
подведомственные Заказчику государственные учреждения, именуемые в
дальнейшем Получатели, дезинфицирующие средства, именуемые в
дальнейшем "товар", согласно извещению о прикреплении Получателей к
Исполнителю (приложение 1). Оплату за поставленный товар осуществляют
Получатели на основании заключенных с Исполнителем договоров поставки
(приложение 2) за счет средств
_____________________________________________________________________.
(указывается источник финансирования в соответствии
с документацией об аукционе)
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара по
настоящему Контракту.
1.3. Ассортимент, количество и Получатели товара отражены в
приложении 1 к Контракту, которое является неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
1.4. Цена настоящего Контракта составляет ___________
(__________) рублей, с учетом НДС, расходов на доставку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2. Порядок поставки
2.1. Товар надлежащего качества поставляется Исполнителем в срок
_____________________________________________________________________.
(срок поставки указывается в соответствии с документацией об аукционе)
2.2. В течение ________ дней со дня поставки товара Исполнитель
представляет Заказчику экземпляр отгрузочных документов (счет,
счет-фактуру, товарно-сопроводительные документы с отметкой
Получателей). В случае поставки товаров, происходящих из иностранных
государств, Поставщик предоставляет Получателям документы,
подтверждающие иностранное происхождение товаров.
2.3. При возникновении технических трудностей выполнения заявки в
полном объеме в установленные сроки Исполнитель обязан незамедлительно
принять меры по их урегулированию с Получателями, проинформировав об
этом Заказчика в течение следующего рабочего дня.
2.4. Исполнитель должен уведомлять Получателей о дате и времени
поставки товара не менее чем за один рабочий день до осуществления
поставки.
2.5. Доставка товара производится транспортом Исполнителя до
Получателей. Исполнитель должен обеспечить разгрузку поставленного
товара.
2.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка
должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.
3. Порядок расчетов
3.1. Цена товара является твердой до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Контракту.
3.2. Оплата за поставленный товар осуществляется Получателями
_____________________________________________________________________.
(порядок расчетов указывается в соответствии с документацией об
аукционе)
4. Качество товара
4.1. Качество поставляемого по настоящему Контракту товара должно
соответствовать предусмотренным по нему стандартам, а также должно
быть подтверждено сертификатами соответствия (при обязательной
сертификации) на каждый вид продукции при поставке товара.
4.2. Исполнитель отвечает за качество поставляемого товара при
транспортировке его до Получателей. Исполнитель несет ответственность
за все потери и повреждения, связанные с неправильным хранением
поставляемого товара.
4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется
Исполнителем.
4.4. Исполнитель обязан в течение __________ дней с момента
требования Получателей, а также получения информации о ненадлежащем
качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества
своими силами, средствами и за свой счет.
4.5. Остаточный срок годности поставляемого товара не должен быть
менее ________________________________________________________%.
(указывается в соответствии с документацией об аукционе)
5. Сдача-приемка товара
5.1. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части,
не противоречащей законодательству.
5.2. В случае обнаружения недовложения или заводского брака
Получатели обязаны вызвать представителя Исполнителя.
5.3. Обязанность Исполнителя поставить товар Получателям
считается исполненной после приемки товара Получателями в соответствии
с пунктом 5.1 настоящего Контракта.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Исполнитель уплачивает неустойку (штраф) в
следующих размерах:
6.2.1. за нарушение срока отгрузки товара, определенного
Контрактом, Исполнитель уплачивает Получателям штраф в размере _____%
от цены Контракта;
6.2.2. за недопоставку товара Исполнитель уплачивает Получателям
штраф в размере _____% от цены Контракта;
6.2.3. в случае поставки некачественного товара Исполнитель
уплачивает Получателям штраф в размере _____% стоимости
некачественного товара;
6.2.4. за нарушение срока замены товара ненадлежащего качества
Исполнитель уплачивает Получателям неустойку в размере _____% от цены
Контракта.
6.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Контракту и возмещения убытков другой
Стороне.
6.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Контрактом, урегулируются путем переговоров, а при
недостижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного
суда Тверской области.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий,
неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных
просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих
непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых
одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему
Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую
Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением документов, подтверждающих наступления таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны
продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по
настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Контракту Исполнитель обязуется до заключения настоящего Контракта
оформить и представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или
заключить договор страхования своей ответственности по настоящему
Контракту или передать Заказчику в залог денежные средства, в том
числе в форме вклада (депозита), в обеспечение исполнения настоящего
Контракта в размере, указанном в пункте 8.2 настоящего Контракта.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем
самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов.
8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется
на сумму _________ (___________________) рублей.
8.3. Вариант 1: Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке
должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует
исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может
быть менее суммы, установленной в пункте 8.2 настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от
обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. Срок
действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на
срок поставки дезинфицирующих средств по настоящему Контракту.
Вариант 2: Договор страхования ответственности Исполнителя должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской
Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана
сумма, на которую страхуется ответственность Исполнителя. Страхование
должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
Контракт путем указания Сторон настоящего Контракта, названия предмета
и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в
преамбуле настоящего Контракта. Также в договоре страхования должно
содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают
его от обязательств по соответствующему договору страхования. Срок
действия договора страхования должен устанавливаться на срок поставки
дезинфицирующих средств по настоящему Контракту.
Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога, должны быть перечислены в
размере, установленном в пункте 8.2 настоящего Контракта, на счет
Заказчика. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
настоящего Контракта в качестве залога подтверждается платежным
поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются
Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего исполнения Исполнителем
всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение __________
(_____________) банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом
письменном требовании.
8.4. В случае продления срока поставки товара по настоящему
Контракту Исполнитель обязуется переоформить соответствующую
банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по
настоящему Контракту.
8.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту,
Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же
размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.
9. Прочие условия
9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
9.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие
переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.
9.4. В развитие настоящего Контракта Исполнитель заключает с
Получателями договоры поставок.
9.5. Исполнитель не вправе передавать полностью или частично свои
права и обязанности по выполнению государственного Контракта третьим
лицам без согласия на то Заказчика.
9.6. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту
действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки
на дату и номер настоящего Контракта и подписаны надлежащим образом
руководителями Сторон.
9.7. Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга
об изменении адресов и банковских реквизитов.
9.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.9. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения
Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим
законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом
количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку
которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества
таких товаров Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких
товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о
размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
9.10. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с _________, и действует
до полного исполнения обязательств по Контракту.
Приложения к Контракту:
1. Приложение 1 "Извещение о прикреплении Получателей к
Исполнителю".
2. Приложение 2 "Форма договора поставки дезинфицирующих
средств".
10. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Заказчик: Исполнитель:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
Примечания:
1. Если Исполнителем по Контракту является индивидуальный
предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов "действующего на
основании" указываются данные свидетельства регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в
случае, если Исполнитель - физическое лицо (не являющееся
индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество,
серия, N паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического
лица.
2. В разделе 6 Заказчик вправе самостоятельно установить размер
неустойки (штрафа).
3. Раздел 8 указывается в Контракте только в случае, если
обеспечение исполнения Контракта предусмотрено документацией об
аукционе.
4. Пункт 9.9 Заказчик включает в случае, если возможность
изменения количества товаров по Контракту предусмотрена документацией
об аукционе.
5. Пункт 9.10 указывается только в том случае, если
правоотношения Сторон возникли ранее даты подписания Контракта.
6. Приложение 1 к Контракту оформляется в соответствии с
документацией об аукционе.
Приложение 2
к типовой форме государственного контракта
на поставку дезинфицирующих средств
Договор
поставки дезинфицирующих средств
__________________ "___" ___________ 200__ год
(место заключения)
_____________________________________________, именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________________,
действующего на основании ________________, с одной стороны, и
___________________________, именуемое в дальнейшем Получатель, в лице
________________________________, действующего на основании
______________, с другой стороны, далее по тексту договора именуются
Стороны, заключили в соответствии с государственным контрактом на
поставку дезинфицирующих средств от _______________ настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Получатель принимает и оплачивает, а Поставщик обязуется
передать Получателю дезинфицирующие средства, именуемые в дальнейшем
"товар". Ассортимент, количество и цена товара определены в
спецификации к настоящему договору (прилагается). Оплату за
поставленный товар осуществляет Получатель согласно условиям
настоящего договора. Оплата за поставленный товар осуществляется из
средств ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(источник финансирования указывается в соответствии с
государственным контрактом)
1.2. Цена настоящего договора составляет __________________
(___________________) рублей, с учетом НДС, транспортных, складских
расходов, расходов на страхование, уплаты налогов, таможенных пошлин,
сборов и других обязательных платежей.
2. Условия поставки товара
2.1. Товар надлежащего качества поставляется Поставщиком
Получателю в течение
______________________________________________________________________
(срок поставки указывается в соответствии с пунктом 2.1
государственного контракта)
2.2. При возникновении технических трудностей выполнения заявки в
полном объеме в установленные сроки Поставщик обязан незамедлительно
принять меры по их урегулированию с Получателем, проинформировав об
этом ______________________________________________________ в течение
(указывается орган исполнительной власти, которому
подведомствен Получатель)
следующего рабочего дня.
2.3. Поставщик должен уведомлять Получателя о дате и времени
поставки товара, на которые получена заявка, не менее чем за один
рабочий день до осуществления поставки.
2.4. Доставка товара производится транспортом Поставщика до
Получателя. Поставщик должен обеспечить разгрузку поставленного
товара.
2.5. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка
должна обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке.
2.6. В течение _____ дней со дня поставки товара Поставщик
представляет Получателю отгрузочные документы (счет, счет-фактуру,
накладную).
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата за поставленный товар осуществляется Получателем
_____________________________________________________________________.
(порядок расчетов указывается в соответствии с пунктом 3.2
государственного контракта)
4. Качество товара
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать
предусмотренным по нему стандартам, а также должно быть подтверждено
сертификатами соответствия (при обязательной сертификации) на каждый
вид продукции при поставке товара. В случае поставки товаров,
происходящих из иностранных государств, Поставщик предоставляет
Получателям документы, подтверждающие иностранное происхождение
товаров.
4.2. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара при
транспортировке его до Получателя. Поставщик несет ответственность за
все потери и повреждения, связанные с неправильным хранением
поставляемого товара.
4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется
Поставщиком.
4.4. Поставщик обязан в течение ____ календарных дней с момента
требования Получателя, а также получения информации о ненадлежащем
качестве товара произвести замену товара на товар надлежащего качества
своими силами, средствами и за свой счет.
4.5. Остаточный срок годности поставляемого товара не должен быть
менее _____% (указывается в соответствии с государственным
контрактом).
5. Сдача-приемка товара
5.1. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться
в соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части,
не противоречащей законодательству.
5.2. В случае обнаружения недовложения или заводского брака
Получатель обязан вызвать представителя Поставщика.
5.3. Обязанность Поставщика поставить товар Получателю считается
исполненной после приемки товара Получателем в соответствии с пунктом
5.1.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в следующих
размерах:
6.2.1. за нарушение срока отгрузки товара, определенного
договором, Поставщик уплачивает Получателю штраф в размере ____% от
цены договора;
6.2.2. за недопоставку товара Поставщик уплачивает Получателю
штраф в размере ____% от цены договора;
6.2.3. в случае поставки некачественного товара Поставщик
уплачивает Получателю штраф в размере ____% стоимости некачественного
товара;
6.2.4. за нарушение срока замены товара ненадлежащего качества
Поставщик уплачивает Получателю неустойку в размере ____% от цены
договора.
6.3. В случае просрочки оплаты Получателем поставленного товара
сверх срока, установленного пунктом 3.1 настоящего договора,
Получатель уплачивает Поставщику неустойку. Размер такой неустойки
устанавливается в _____________ за каждый день просрочки от цены
договора.
6.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему договору и возмещения убытков другой
стороне.
6.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
договором, урегулируются путем переговоров, а при недостижении
согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской
области.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий,
неподвластных контролю Сторон настоящего Контракта, не вызванных
просчетом, небрежностью Сторон настоящего Контракта или носящих
непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями и карантинами.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в силу которых
одна из Сторон не может выполнить обязательства по настоящему
Контракту, данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую
Сторону как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств
предоставлением документов, подтверждающих наступления таких
обстоятельств, выданных правомочными на то организациями.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны
продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по
настоящему Контракту и ведут поиск альтернативных способов выполнения
Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с
__________, и действует до полного исполнения обязательств по
договору.
8.2. Дополнения и изменения к настоящему договору будут иметь
силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами
и скреплены печатями.
8.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать третьей Стороне
свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
8.4. После подписания настоящего договора все предыдущие
соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по нему теряют
силу.
8.6. В вопросах, не улаженных в настоящем договоре, будет
применено действующее законодательство Российской Федерации.
8.7. Настоящий договор выполнен и подписан в двух подлинных
экземплярах на русском языке. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Каждая Сторона получает по одному экземпляру.
Приложение к договору - "Спецификация товара".
9. Адреса и реквизиты Сторон
Получатель: Поставщик:
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
Примечания:
1. Приложение к договору оформляется Получателем самостоятельно.
2. Пункт 8.1 указывается только в том случае, если правоотношения
Сторон возникли ранее даты подписания договора."