Постановление Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 69-па
Об утверждении типовых форм договоров, заключаемых органами государственной службы занятости населения Тверской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е26.03.2008 г. Тверь N 69-паОб утверждении типовых форм договоров, заключаемых органамигосударственной службы занятости населения Тверской области (В редакции Постановлений Администрации Тверской области от 26.05.2010 г. N 256-па; от 18.04.2011 г. N 159-па; Постановлений Правительства Тверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп) В целях совершенствования процедуры заключения договоров и наосновании Постановления Администрации Тверской области от 14.09.2007 N262-па "Об утверждении Порядка заключения, прохождения, учета,контроля исполнения государственных контрактов, договоров, заключенныхпо результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области, иконтроля за соответствием принятых обязательств лимитам бюджетныхобязательств и бюджетным ассигнованиям" Администрация Тверской областипостановляет: 1. Утвердить типовые формы договоров, заключаемых органамигосударственной службы занятости населения Тверской области: 1.1. типовая форма договора на оказание услуг по охране(приложение 1); 1.2. типовая форма договора об охране объектов пультомцентрализованного наблюдения (приложение 2); 1.3. типовая форма договора на возмещение затрат по содержанию иэксплуатации помещений (приложение 3); 1.4. типовая форма договора о наладке охранно-пожарнойсигнализации (приложение 4); 1.5. типовая форма договора поставки (приложение 5); 1.6. типовая форма договора на ремонт компьютерной техники(приложение 6); 1.7. типовая форма договора на оказание услуг по подготовке иразмещению материалов в газете (приложение 7); 1.8. типовая форма договора на оказание услуг по подготовке иразмещению информационных материалов (приложение 8); 1.9. типовая форма трехстороннего договора на профессиональноеобучение и дополнительное профессиональное образование безработныхграждан (приложение 9) (В редакции Постановления ПравительстваТверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп) 1.10. (Утратил силу - Постановление Правительства Тверскойобласти от 19.11.2013 г. N 573-пп) 1.11. типовая форма двухстороннего договора на профессиональноеобучение и дополнительное профессиональное образование безработныхграждан (приложение 11); (В редакции Постановления ПравительстваТверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп) 1.12. типовая форма договора на профессиональное обучение идополнительное профессиональное образование безработных граждан дляпоследующей работы в сфере предпринимательской деятельности(приложение 12); (В редакции Постановления Правительства Тверскойобласти от 19.11.2013 г. N 573-пп) 1.13. типовая форма договора на проживание безработногогражданина (приложение 13); (В редакции Постановления АдминистрацииТверской области от 26.05.2010 г. N 256-па) 1.14. типовая форма договора на предоставление услуг попрофессиональной ориентации, психологической поддержке, социальнойадаптации (приложение 14). (В редакции Постановления АдминистрацииТверской области от 26.05.2010 г. N 256-па) 1.15. типовая форма договора возмездного оказания услуг(приложение 15); 1.16. типовая форма договора на выполнение подрядных работ(приложение 16); 1.17. типовая форма договора аренды недвижимого имущества(приложение 17); 1.18. типовая форма договора на оказание транспортных услуг(приложение 18); 1.19. типовая форма договора на проведение медицинскогоосвидетельствования безработных граждан, направляемых напрофессиональное обучение и дополнительное профессиональноеобразование (приложение 19). (В редакции Постановления ПравительстваТверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп) 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписанияи подлежит официальному опубликованию. Губернатор области Д.В.Зеленин Приложение 1 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора на оказание услуг по охране г. _______ "___" __________ 200__ г.______________________________________________, именуемый в дальнейшеморган государственной службы занятости населения Тверской области(далее также -"Заказчик"), в лице__________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и ________________________________,именуемый(ое) в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________,действующего на основании __________________________________, с другойстороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор онижеследующем: 1. Предмет договора Заказчик передает, а Исполнитель принимает под военизированную(сторожевую) охрану объект - ______________________________ по адресу:___________________________ и осуществляет контрольно-пропускной режимна данном объекте. При этом под охраной подразумевается предупреждение и пресечениелюбых противоправных действий на охраняемом объекте, направленных нанарушение установленного внутриобъектового режима и внутреннегораспорядка, незаконное завладение имуществом и материальнымиценностями Заказчика. 2. Цена договора и порядок расчетов 2.1. Общая цена настоящего договора составляет _____________рублей (__________________________). НДС не облагается. 2.2. Оплата услуг Заказчиком производится путем безналичногорасчета по окончании каждого месяца в течение 10 дней послепредоставления счета-фактуры, в пределах утвержденных лимитовбюджетных обязательств. 3. Общие положения 3.1. Исходя из принципа надежности, оперативности реагирования,по соглашению Сторон устанавливаются следующий вид охраны: постовая,тревожная сигнализация. 3.2. Объект, передаваемый под охрану, должен отвечать следующимтребованиям: 3.2.1. территория по периметру объекта охраны должна бытьдоступна наблюдению нарядов охраны в любое время суток. Охраняемыйобъект в ночное время оборудуется дежурным освещением; 3.2.2. стены, крыши, потолки, чердачные слуховые окна, люки идвери помещений, в которых хранятся товарно-материальные ценности,должны находиться в исправном состоянии и отвечать предъявляемымтребованиям к данной категории объекта; 3.2.3. на объекте должен быть обеспечен свободный доступИсполнителя к установленным приборам охранно-пожарной сигнализации(далее - ОПС) и средствам пожаротушения. 3.3. Заказчик совместно с Исполнителем ежегодно проводятобследование технического состояния охраняемого объекта, средствохраны, в том числе ОПС, о чем составляется акт. В акте указываютсясроки устранения Заказчиком выявленных недостатков, порядка и сроковуведомления об этом Исполнителя. 3.4. Пропускной и внутриобъектовый режим на охраняемом объектеустанавливается и утверждается Заказчиком по согласованию сИсполнителем, а осуществление этого режима производится Исполнителем. 3.5. Прием под охрану объекта и снятие объекта с охраныосуществляется путем проставления росписи лицами Заказчика иИсполнителя в журнале приема-сдачи объекта под охрану. При приеме под охрану объекта нарядами охраны работникИсполнителя и уполномоченное лицо Заказчика проверяют целостностьпериметра охраняемого объекта, состояние запоров, замков и пломб(печатей) на дверях и окнах, состояние автономной охранной и пожарнойсигнализации, освещенность территории и наличие невыключенныхэлектроосветительных приборов в подлежащих охране помещениях, а такжедругие, существенные для обеспечения сохранности имущества,обстоятельства. При обнаружении недостатков, препятствующих надлежащей охране иневозможности их немедленного устранения, объект под охрану непринимается. В этом случае ответственность за сохранность имуществавозлагается на Заказчика. Исполнитель обязан принять объект под охранулишь в случае, если невозможность охраны возникла по его вине. Прием-сдача объекта Заказчика по завершении времени охраныосуществляется путем проверки уполномоченным лицом Заказчика иработником Исполнителя целостности периметра охраняемого объекта,окон, замков и пломб (печатей) на дверях. В случае нарушения целостности охраняемого объекта (разрушенияпериметра, разбития окон, взлома запоров на дверях, срыва пломб ит.п.) или причинения ущерба повреждением имущества в результатепроникновения на объект посторонних лиц в журнале приема-сдачи объектапод охрану сотрудником делается соответствующая отметка об этомобстоятельстве. 4. Права и обязанности Исполнителя 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. организовать и обеспечить охрану объекта Заказчика,принятого под охрану в установленном порядке; 4.1.2. своевременно предупреждать и пресекать преступления инарушения общественного порядка на охраняемом объекте инезамедлительно сообщать обо всех противоправных проступках в дежурнуючасть ОВД; 4.1.3. обеспечивать соблюдение установленных правил пожарнойбезопасности на постах силами работников охраны во время несения имислужбы, а в случае обнаружения на охраняемом объекте пожара илисрабатывания ОПС немедленно сообщать об этом в пожарную часть ипринимать меры по ликвидации пожара; 4.1.4. при наличии признаков проникновения на территориюохраняемого объекта посторонних лиц, а также при срабатывании средствсигнализации немедленно вызывать представителя Заказчика, сообщать вдежурную часть ОВД и обеспечивать неприкосновенность местапроисшествия. Осуществлять охрану объекта до прибытия представителяЗаказчика. По прибытии Сторон на место происшествия составляетсядвухсторонний акт по факту проникновения на объект; 4.1.5. ответственные представители Заказчика и Исполнителяобязаны участвовать в определении размера ущерба и в снятии(установлении) остатков товарно-материальных ценностей, которыесопоставляются с данными бухгалтерского учета на день происшествия.Снятие (установление) остатков товарно-материальных ценностей должнобыть произведено немедленно по прибытии Сторон на место происшествия. 4.2. Исполнитель имеет право: 4.2.1. использовать имущество и другие средства, предоставленныеЗаказчиком для оказания услуг по договору; 4.2.2. временно прекратить выполнения своих договорныхобязанностей в случае, если Заказчик имеет задолженность по оплатесвыше одного месяца, о чем последний ставится в известность; 4.2.3. расторгнуть договор в одностороннем порядке до истечениясрока его действия, письменно уведомив об этом Заказчика за ____(______________) календарных дней, в случае, если возникли техническиеили организационные причины, препятствующие осуществлению Исполнителемпринятых на себя обязательств. 5. Права и обязанности Заказчика 5.1. Заказчик обязан: 5.1.1. производить оплату согласно условиям настоящего договора; 5.1.2. осуществлять определенные договором мероприятия пооборудованию объекта техническими средствами охраны, создаватьнадлежащие условия обеспечения сохранности товарно-материальныхценностей и содействовать Исполнителю при исполнении им своих задач; 5.1.3. перед сдачей объекта под охрану проверять, чтобы вохраняемом помещении в нерабочее время не оставались посторонние лица,включенные электроприборы и другие источники возможного возникновенияпожара; 5.1.4. все дорогостоящие товарно-материальные ценности должны поокончании рабочего времени убираться в специальные помещения,закрываться, опечатываться и сдаваться под охрану под роспись; 5.1.5. обеспечить на территории охраняемого объекта в нерабочеедля Заказчика время доступность Исполнителя к телефонам городскойлинии; 5.1.6. сообщать Исполнителю за 15 суток о проведении капитальногоремонта помещений, переоборудовании объекта, об изменении на нихрежима охраны, появлении новых или изменении старых мест храненияценностей, сдаче в аренду охраняемых мест и площадей другим лицам, опередаче данного объекта в собственность другим юридическим лицам, атакже о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоватьсяизменение характера охраны, дислокации постов или дополнительногооборудования средствами охранно-пожарной сигнализации; 5.1.7. осуществлять мероприятия по пожарной профилактике иобеспечивать пожарную безопасность на объекте; 5.1.8. предоставлять Исполнителю служебные и подсобные помещения,оборудование, инвентарь, средства связи; 5.1.9. ставить в известность Исполнителя письменно обо всехнедостатках и нарушениях для принятия необходимых мер; 5.1.10. сообщать о фактах нарушения целостности охраняемыхпомещений или причинении ущерба повреждением имущества в результатепроникновения на объект посторонних лиц в дежурную часть отделавнутренних дел и Исполнителю и до прибытия представителей отделавнутренних дел и Исполнителя обеспечить неприкосновенность местапроисшествия для выяснения размера ущерба; (В редакции ПостановленияАдминистрации Тверской области от 18.04.2011 г. N 159-па) 5.1.11. снятие (установление) остатков товарно-материальныхценностей должно быть произведено немедленно по прибытиипредставителей Заказчика и Исполнителя на место происшествия; 5.1.12. для определения размера ущерба Заказчик обязанпредоставить Исполнителю необходимую информацию, создать условия длякомиссионного определения размера ущерба, ознакомить Исполнителя сдокументами и т.д.; 5.1.13. прием-сдача под охрану фиксируется подписямипредставителей Заказчика и Исполнителя в специальном журнале; 5.1.14. не разглашать посторонним лицам принципы и систему охраныи сигнализации. 5.2. Заказчик имеет право: 5.2.1. приостанавливать оплату предоставляемых услуг, еслиИсполнитель не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет своиобязательства по настоящему договору; 5.2.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке до истечениясрока его действия, письменно уведомив об этом Исполнителя за ____(____________) календарных дней до расторжения договора. 6. Ответственность Сторон 6.1. В случае невыполнения своих обязательств по настоящемудоговору Стороны несут ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. 6.2. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб,причиненный хищением товарно-материальных ценностей в результатенеобеспечения надлежащей охраны, уничтожением товарно-материальныхценностей в случае невыполнения Исполнителем обязанностей пообеспечению надлежащей охраны. 6.3. Факты кражи, уничтожения или повреждения имуществапосторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, устанавливаютсяорганами дознания, следствия или суда. 6.4. Исполнитель освобождается от ответственности в случаеотсутствия своей вины. В частности, Исполнитель не несетответственности: 6.4.1. за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями(землетрясениями, наводнениями, эпидемиями, эпизоотиями) и другимифорс-мажорными обстоятельствами; 6.4.2. за кражу, а также хищение, совершенное путем грабежа илипри разбойном нападении, денежных средств, оставленных в охраняемомпомещении, а также в случаях, когда денежные средства хранились не всейфах или металлических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу; 6.4.3. за оставленное в охраняемом помещении личное имуществоработников Заказчика; 6.4.4. за кражу товарно-материальных ценностей при невыполненииЗаказчиком требований по технической укрепленности объекта, если этопослужило условием совершения кражи. 6.5. Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущербапроизводится Исполнителем в добровольном порядке по представленииЗаказчиком постановления органов дознания, следствия или приговорасуда, установившего факт кражи, грабежа, разбоя, а также фактуничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшимина охраняемый объект, либо вследствие пожара или в силу других причинпо вине работников, осуществляющих охрану объекта. Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующимидокументами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных илиповрежденных товарно-материальных ценностей, составленных с участиемИсполнителя и сверенных с бухгалтерскими данными. В возмещенный ущербвключается стоимость похищенных товарно-материальных ценностей. 6.6. В случае обнаружения виновных лиц имущественный ущербвзыскивается с них Исполнителем в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации, с последующим перечислениемЗаказчику денежных средств. 6.7. Присутствие представителя Исполнителя при возвращенииЗаказчику похищенных товарно-материальных ценностей обязательно. 6.8. Стоимость возвращенных товарно-материальных ценностейисключается из общей суммы иска, предъявленного Заказчиком, а ранееоплаченная сумма за эти ценности возвращается Исполнителю. 7. Дополнительные условия 7.1. Материальная ответственность Исполнителя в случае кражи,уничтожения или повреждения материальных ценностей наступает толькопосле выполнения предписаний по технической укрепленности,зафиксированных в двухстороннем акте с участием Сторон. 7.2. В случае веерного (массового) отключения электроэнергии,если охраняемый объект не оборудован резервным источником питания, посогласованию с Заказчиком Исполнитель может осуществлять охрануусиленным нарядом, с последующим перерасчетом стоимости услуг поохране объекта. 7.3. Сторона, чье право было нарушено в результате невыполнения,ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту, втечение 15 дней направляет виновной Стороне претензию с указаниемсрока ее рассмотрения и принятия соответствующих мер. 7.4. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионномпорядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тверскойобласти. 8. Срок действия договора 8.1. Настоящий договор действует с ____________ до _____________. 8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземплярудля каждой из Сторон. 9. Юридические адреса и реквизиты Сторон Заказчик <***> Исполнитель <***> Примечание: пункты с пометкой <***> должны содержать полныереквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью. Приложение 2 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора об охране объектов пультом централизованного наблюдения г. ________ "___" _____________200__ года______________________________________________, именуемый в дальнейшеморган государственной службы занятости населения Тверской области(далее -"Заказчик"), в лице ________________________________________________________________, действующего на основании ___________________,с одной стороны, и __________________________________________________,именуемый(ое) в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________,действующего на основании __________________________________, с другойстороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор онижеследующем: 1. Общие положения 1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает под охрану пультацентрализованного наблюдения (далее - ПЦН) объекты, перечисленные вприлагаемом к настоящему договору перечне объектов, принимаемых подохрану (далее - перечень). 1.2. Принимаемые под охрану объекты оборудуются техническимисредствами охраны (блокировка отдельных элементов помещений объектовприборами и датчиками охранно-пожарной и тревожной сигнализации), атакже осуществляются мероприятия по инженерно-техническойукрепленности объектов (установка решеток, дополнительных дверей,специальных защитных пленок на оконные стекла и другие виды защиты отпроникновения посторонних лиц). 1.3. Техническое состояние объектов, потребность в техническихсредствах охраны и мероприятия по инженерно-технической укрепленностиуказываются в акте обследования технического состояния объектов (далее- акт обследования), составляемом перед заключением настоящегодоговора и при очередных обследованиях. Акты обследования становятсянеотъемлемой частью настоящего договора. 1.4. Акты обследования составляются рабочей комиссией в составепредставителей Исполнителя, филиала Федерального государственногоунитарного предприятия "Охрана" Министерства внутренних дел России поТверской области (далее - филиал ФГУП "Охрана" МВД России по Тверскойобласти) и Заказчика не реже одного раза в полугодие, заверяютсяподписями уполномоченных на то лиц с указанием предложений поустранению выявленных недостатков. 1.5. Объекты, сдаваемые под охрану, должны отвечать следующимтребованиям: стены, пол, потолок, крыша, чердачные, слуховые окна,люки и двери помещений, в которых хранится имущество, а также замкиокон и дверей должны быть в исправном состоянии и отвечать требованиямнормативных актов и руководящих документов Министерства внутренних делРоссийской Федерации. 1.6. Охрана объектов осуществляется в дни и часы, указанные вграфе "Режим охраны объекта" перечня. При осуществлении охраны сверхуказанного времени оплата производится по фактическому времени охраны. 2. Права и обязанности Исполнителя 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. осуществлять в установленном приказами Министерствавнутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России) порядке приемобъектов под охрану ПЦН; 2.1.2. при поступлении на ПЦН информации о срабатывании средствохранно-пожарной сигнализации обеспечить прибытие на объектыпредставителей отдела внутренних дел для выяснения причинсрабатывания, принять меры к задержанию посторонних лиц, проникших наохраняемые объекты; (В редакции Постановления Администрации Тверскойобласти от 18.04.2011 г. N 159-па) 2.1.3. при наличии признаков проникновения посторонних лиц наохраняемые объекты оповестить Заказчика. 2.2. Исполнитель имеет право: 2.2.1. не принимать объекты под охрану, если причины,препятствующие ее осуществлению, возникли не по вине Исполнителя(отключение телефона, электроэнергии, неисправность телефонногоаппарата, замена или передислокация ПЦО и т.п.), о чем Заказчикуведомляется по телефону, а в случае охраны объектов с помощьюавтоматизированной компьютерной системы - письменно; 2.2.2. при изменении номера телефона Заказчика переключатьохранную сигнализацию, установленную на объектах, на новый номер; 2.2.3. приостанавливать (временно отключать объекты от охраныПЦН) с предварительным уведомлением Заказчика обязательстваИсполнителя на период следующих событий: а) возникли технические причины, препятствующие продолжениюохраны объектов (изменение номера телефона, установленного наобъектах, переключение его на спаренную схему либо обратноепереключение, отключение телефона, отключение электроэнергии, заменаПЦН, передислокация или ликвидация пункта централизованной охраны(далее - ПЦО) и т.п.; б) охраняемые помещения становятся объектом долевой собственностиили сдаются в аренду, и имущество, находящееся в них, принадлежитразным собственникам; в) возник спор о праве собственности на имущество, являющеесяобъектом охраны, либо спор о праве собственности на помещения, вкоторых находится охраняемое имущество; г) технические средства охраны объекта требуют ремонта илизамены; д) несвоевременная (просрочка более одного месяца) оплатаИсполнителю услуг по охране объектов. 3. Права и обязанности Заказчика 3.1. Заказчик обязан: 3.1.1. осуществлять определенные договором и актами обследованиятребования по оборудованию техническими средствами охраны, а такжеосуществлять мероприятия по инженерно-технической укрепленностиобъектов, создавать надлежащие условия для обеспечения сохранноститоварно-материальных ценностей и содействовать Исполнителю привыполнении им своих задач; 3.1.2. осуществлять техническое обслуживание технических средствохраны, их своевременный ремонт. В этих целях заключить договор собслуживающей организацией - филиалом ФГУП "Охрана" МВД России поТверской области или с другой организацией, имеющей аккредитацию МВДРоссии, на которую по согласованию с Центром оперативного руководствадеятельностью вневедомственной охраны МВД России возлагаетсяорганизация работ по техническому обслуживанию и ремонту техническихсредств охраны, установленных на охраняемых объектах; 3.1.3. своевременно оплачивать Исполнителю услуги за охрануобъектов в соответствии со стоимостью, установленной в перечне; 3.1.4. строго соблюдать правила эксплуатации средств охраннойсигнализации, не вносить изменений в схему блокировки объектов, непроизводить самостоятельно замену приборов и датчиков; 3.1.5. не допускать к средствам и приборам сигнализации длятехнического осмотра и ремонта лиц, перечень которых не согласован сИсполнителем; 3.1.6. не разглашать посторонним лицам правила пользованиятехническими средствами охраны и присвоенные условные номера объектам,принципы и систему охраны и сигнализации; 3.1.7. закрывать на запоры перед сдачей объектов под охрану ПЦНокна, форточки и двери так, чтобы исключалось их самопроизвольноеоткрывание; 3.1.8. принимать меры к своевременному ремонту телефонной связи исети электропитания; 3.1.9. сообщать в письменном виде за 15 дней Исполнителю опроведении капитального ремонта помещений и переоборудовании объектов,об изменении на них режима, профиля работ, появлении новых илиизменении старых мест хранения ценностей, о сдаче в аренду охраняемыхпомещений другим лицам, об отчуждении охраняемого объекта погражданско-правовым сделкам другим лицам, о возникновении споров оправе собственности на имущество, являющееся объектом охраны, а такжесообщать о проведении мероприятий, вследствие которых можетпотребоваться изменение характера охраны или дополнительноеоборудование объектов техническими средствами охраны; 3.1.10. сдавать объекты под охрану ПЦН и снимать его с охраны вовремя, указанное в графе "режим охраны объекта" перечня; 3.1.11. перед сдачей объектов под охрану проверять, чтобы вохраняемом помещении в нерабочее время не оставались посторонние лица,животные, включенные электроприборы и другие источники огня; 3.1.12. денежные средства должны храниться в сейфах илиметаллических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу и оборудованныхсредствами охранной сигнализации; 3.1.13. представлять Исполнителю информацию о лицах,уполномоченных осуществлять прием (сдачу) объектов под охрану (Ф.И.О.,номера служебных и домашних телефонов, адреса), и своевременно, втечение трех дней, письменно уведомлять Исполнителя о ее изменениях.Обеспечивать нахождение уполномоченного представителя по известномуИсполнителю адресу для выезда на перезакрытие объекта в любое времясуток; 3.1.14. для определения размера ущерба представлять Исполнителюнеобходимую бухгалтерскую и иную документацию (информацию), создаватьусловия для комиссионного определения размера ущерба. 3.2. Заказчик имеет право приостанавливать оплату предоставляемыхуслуг, если Исполнитель не выполняет либо ненадлежащим образомисполняет обязательства по настоящему договору. 4. Сумма договора и порядок расчета 4.1. Оплата по договору за охрану объекта производится Заказчикомбезналичными перечислениями. 4.2. Оплата по договору за охрану объекта(ов) производитсяЗаказчиком по окончании каждого месяца в течение 10 дней послепредставления счета. Оплата производится в пределах утвержденныхлимитов бюджетных обязательств. 4.3. На основании выставляемого счета на оплату Заказчиквозмещает расходы Исполнителю: 4.3.1. за фактическое время охраны при снятии объекта(ов) сохраны позже срока, установленного в графе "Режим охраны объекта"перечня; 4.3.2. за выезды представителей отдела внутренних дел на ложныесрабатывания охранной сигнализации, поступившие из-за нарушенияЗаказчиком правил пользования средствами охранной сигнализации, всумме 250 рублей за каждый выезд; (В редакции ПостановленияАдминистрации Тверской области от 18.04.2011 г. N 159-па) 4.3.3. за аренду у операторов телефонной связи телефонных линий,используемых в целях охраны, в случаях приостановления исполненияобязательств, указанных в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящегодоговора. 4.4. Сумма оплаты по договору может изменяться в зависимости отуровня инфляции, увеличения себестоимости услуг, о чем Исполнительнаправляет Заказчику заказной корреспонденцией с уведомлением новыйперечень с учетом увеличения цены договора. 5. Ответственность Сторон 5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством. 5.2. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб,причиненный кражей или уничтожением имущества Заказчика, находящегосявнутри охраняемых объектов, которое было совершено посредством взломазапоров, замков дверей, окон, иными способами в результатененадлежащего выполнения своих обязанностей. 5.3. Факт кражи или уничтожения имущества по вине Исполнителяустанавливается органами дознания, следствия или судом. 5.4. О факте нарушения целостности охраняемого(ых) объекта(ов)(разрушения периметра, разбития окон, взлома запоров на дверях, срывапломб и т.п.) или причинения ущерба повреждением имуществапосторонними лицами Исполнитель сообщает в дежурную часть отделавнутренних дел и Заказчику и обеспечивает неприкосновенность местапроисшествия. 5.5. Размер ущерба должен быть подтвержден Заказчикомсоответствующими документами и расчетом стоимости похищенных,уничтоженных или поврежденных товарно-материальных ценностей, денежныхсредств, составленным с участием Исполнителя и сверенным сбухгалтерскими документами. В случае спора о размере ущерба возмещению подлежит ущерб,установленный судом. Стоимость возвращенных товарно-материальных ценностей исключаетсяиз общей суммы иска, предъявленного Заказчиком, а ранее оплаченнаясумма за эти ценности возвращается Исполнителю. 5.6. Исполнитель освобождается от ответственности лишь в случае,когда он докажет отсутствие своей вины, в частности, он не несетответственности: 5.6.1. за ущерб, причиненный стихийными бедствиями(землетрясениями, наводнениями, эпидемиями, ураганами и т.п.) идругими форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после заключениядоговора, в результате событий чрезвычайного характера или иныхнепредвиденных обстоятельств, находящихся вне контроля со стороныИсполнителя, которые он не мог предвидеть и предотвратить разумнымимерами. Достаточным документом, подтверждающим наступлениефорс-мажорных обстоятельств, будет являться справка, выданнаякомпетентным органом, свидетельствующая о наступлении таких событий; 5.6.2. за ущерб, причиненный кражей или уничтожением имуществадругого лица, нанимающего (арендующего) охраняемые помещения, если сним не заключен самостоятельный договор на охрану имущества, в томчисле за оставленное в охраняемом помещении личное имуществоработников Заказчика; 5.6.3. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожениемимущества, если органами дознания, следствия или судом будетустановлено, что она совершена в связи с несдачей Заказчиком подохрану ПЦН, а также когда охрана объектов не могла осуществляться подругим техническим причинам, не зависящим от Исполнителя (отключениеэлектроэнергии на охраняемых объектах, телефонных линий, по которымосуществляется охрана, неисправность телефонного аппарата); 5.6.4. за ущерб, возникший при невыполнении Заказчиком своихобязательств по настоящему договору, если это послужило условиемвозникновения ущерба, а также при невыполнении Заказчиком требованийактов обследования технического состояния объектов, в том числе еслиущерб возник в период срока, установленного для устранения выявленныхнедостатков в техническом состоянии объектов; 5.6.5. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожениемимущества, если они были совершены путем проникновения посторонних лицна объекты через места, от защиты средствами охраны которых Заказчикотказался; 5.6.6. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожениемимущества, если они были совершены работниками Заказчика, а такжедругими лицами, оставшимися на объектах после его сдачи на ПЦН; 5.6.7. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожениемимущества, если они были совершены в период, когда исполнениеобязательств было приостановлено, вследствие наступления событий,указанных в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего договора, о чемЗаказчик был заранее извещен; 5.6.8. за ущерб, причиненный пожарами или авариями коммунальныхсетей; 5.6.9. за кражу денежных средств, если денежные средства,дорогостоящие товарно-материальные ценности хранились не в сейфах илиметаллических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу и оборудованныхсредствами охранной сигнализации; 5.6.10. за разрушение отдельных наружных элементов охраняемыхпомещений (оконного остекления, дверей и т.п.) или нарушениецелостности конструкций (наличие разобранной кладки стены, выбитойдвери, открытых окон и т.п.), причиненных в период нахождения объектовпод охраной ПЦН. 6. Дополнительные условия 6.1. Право подписи актов обследования технического состоянияобъекта от имени Заказчика предоставляется _________________________. 6.2. В случае реорганизации, изменения организационно-правовойформы, адреса, банковских реквизитов Заказчик обязан письменносообщить об этом Исполнителю в течение трех дней с моментагосударственной регистрации соответствующих изменений. 7. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания идействует до "___" _________ 200__ года. 7.2. В случае досрочного расторжения договора полностью (приотказе от охраны всех объектов) или частично (при отказе от охраныотдельных объектов), а также в случае недостижения согласия по оплатеохранных услуг по новому перечню заинтересованная Сторона обязанаписьменно предупредить об этом другую Сторону не менее чем за 15 днейдо предполагаемой даты расторжения. По истечении срока предупреждениядоговор считается расторгнутым соответственно в полном объеме иличастично. 7.3. В договор могут вноситься изменения и дополнения в течениесрока действия договора. Сторона, получившая предложение об измененииили дополнении договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее15 дней после получения предложения. Все изменения и дополнения кдоговору оформляются дополнительным соглашением. 7.4. Договор с приложениями составляется в двух экземплярах, одиниз которых находится у Исполнителя, а второй - у Заказчика. 7.5. Приложения к договору: 1) перечень объектов, принимаемых под охрану (прилагается). ____________________________________________________ 8. Юридические адреса и реквизиты Сторон Заказчик <***> Исполнитель <***> Согласовано: ФГУП "Охрана" МВД России <****> Примечания: 1. Пункты с пометкой <***> должны содержать полные реквизитыСторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью. 2. Пункт с пометкой <****> должен содержать Ф.И.О. руководителя ибыть заверен печатью. Приложение к типовой форме договора об охране объектов пультом централизованного наблюдения Перечень объектов, принимаемых под охрану----T------------T-------T-------------T-------T----------T-------T----------T---------T---------|| N |Наименование| Адрес | Категория |Система| Среднее | Режим | Общее |Стоимость|Стоимость||п/п| объекта |объекта| объектов по |охраны |количество|охраны |количество| одного | охраны || | | |классификации| | часов |объекта| часов | часа |за период|| | | | | | охраны | | охраны | охраны | || | | | | | в месяц | | | | |+---+------------+-------+-------------+-------+----------+-------+----------+---------+---------+| | | | | | | | | | |L---+------------+-------+-------------+-------+----------+-------+----------+---------+---------- Заказчик <***> Исполнитель <***> Примечание. Слова с пометкой <***> должны содержать Ф.И.О.руководителя и быть заверены печатью. Приложение 3 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации помещений (В редакции Постановления Администрации Тверской области от 26.05.2010 г. N 256-па) г. ____________ "___" ________ 20__ г. Государственное казенное учреждение Тверской области "Центрзанятости населения _____________", именуемое в дальнейшем "Центр", влице ________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)действующего на основании ________________________, с одной стороны, и (наименование документа)_________________________________________, именуемое (ая) в дальнейшем (наименование организации)"Организация", в лице _______________________________________________, (должность, Ф.И.О.)действующего на основании _________________________________, с другой (наименование документа)стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили договор онижеследующем: (В редакции Постановления Правительства Тверской области от20.09.2011 г. N 46-пп) 1. Предмет договора 1.1. Настоящим договором определяется порядок возмещения Центромфактически произведенных Организацией затрат, образующихся в процессесодержания и эксплуатационного обслуживания нежилых помещений,расположенных по адресу: _________________________. (указать занимаемую площадь и адрес) 1.2. Под затратами по содержанию помещения понимаются затраты(выбрать из перечисленного): - на коммунальные услуги: теплоснабжение, горячее водоснабжение,электроснабжение, водоснабжение и канализацию; - на ремонт и техническое обслуживание оборудования и сетейтеплоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения,водоснабжения и канализации; - на уборку помещений, охрану помещений. 2. Расчеты и платежи 2.1. Центр возмещает Организации затраты из расчета фактическойстоимости произведенных расходов по коммунальным услугам, ремонту итехническому обслуживанию в пределах лимитов бюджетных обязательств на________ год. Расчет размера возмещения затрат производитсяпропорционально занимаемой Центром площади в основной площади здания. Сумма договора составляет ______________ рублей. 2.2. Расчет размера возмещения затрат производится ежемесячно наосновании фактически произведенных Организацией расходов за расчетныйпериод. 2.3. Оплата по договору производится Центром на основаниисчета-фактуры, предъявляемого Организацией, в течение десяти дней смомента получения. 2.4. Размер возмещения затрат по данному договору может бытьизменен в зависимости от изменения тарифов и стоимости услугснабжающих и эксплуатационных предприятий, с которыми у Организацииустановлены договорные отношения по обслуживанию здания ипредоставлению коммунальных услуг. 3. Срок действия договора Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами,распространяется на отношения Сторон, возникшие с "___"_________20__года, и действует до "___"_______20___года, а в частиисполнения денежных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. 4. Прочие условия 4.1. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнениеобязательств по настоящему договору, а также иные вопросы, неоговоренные в нем, рассматриваются в соответствии с законодательством. 4.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одномуэкземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 4.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут посоглашению Сторон. Изменения и дополнения к настоящему договорудействуют при условии, если они совершены в письменной форме иподписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 5. Юридические адреса и реквизиты Сторон Центр * Организация * Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизитыСторон договора, Ф.И.О. лиц, подписывающих договор, и быть заверенпечатью. (Приложение 3 в редакции Постановления Администрации Тверскойобласти от 26.05.2010 г. N 256-па) Приложение 5 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора поставки г. _______ "___" _______ 20__ г.______________________________________________, именуемое в дальнейшем"Продавец", в лице ________________________, действующего на основании__________________________, с одной стороны, и ______________________,именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятостинаселения Тверской области (далее - "Покупатель"), в лице______________________, действующего на основании ___________________,с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящийдоговор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.Продавец обязуется передать Покупателю,а Покупатель обязуетсяпринять и оплатить товар на условиях настоящего договора в сумме________ рублей _____ копеек (________________________________), в томчисле НДС - _________________. 1.2. Товаром по настоящему договору являются ___________ согласноспецификации (приложение). 1.3. Товар поставляется в течение срока действия настоящегодоговора отдельными партиями вместе с документацией и комплектацией,принятой у предприятия - производителя товара. 2. Условия и сроки передачи товара 2.1. Ассортимент передаваемых по настоящему договору товаров, атакже их количество и цены согласовывается Сторонами в следующемпорядке: Покупатель направляет Продавцу заявку с перечнем необходимыхему видов товара. В течение двух дней с момента получения такой заявкиПродавец сообщает Покупателю о наличии требуемого товара, сроках своейготовности предоставить его Покупателю, действующих отпускных ценахПродавца на указанный в заявке товар. В случае достижения междуСторонами настоящего договора согласия о составе, стоимости и срокахпоставки товара Продавец обязуется уведомить Покупателя о готовноститовара к поставке. 2.2. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принятьтовар в течение 10 рабочих дней с момента зачисления подлежащихпредоплате денежных средств на расчетный счет Продавца. 2.3. Поставка товара может быть осуществлена следующимиспособами: __________________________________________________________. (указать способ доставки) 2.4. Продавец обязуется упаковать товар надлежащим образом, втаре и упаковке, исключающей возможность его повреждения (уничтожения)при транспортировке. 3. Цены и порядок расчетов 3.1. Цена единицы товара определяется в соответствии с пунктом2.1 и в порядке, предусмотренном настоящим договором. При этом ценатовара в каждом конкретном случае (для каждой партии товара) можетбыть пересмотрена по соглашению Сторон. 3.2. Все расчеты между Сторонами по настоящему договоруосуществляются в рублях Российской Федерации. Оплата товарапроизводится Покупателем путем (выбрать одно из условий оплаты): - перечисления 30% предоплаты от суммы договора на расчетный счетПродавца с указанием номера и даты счета на предоплату. Покупательсчитается исполнившим свои обязательства по оплате товаров с моментапоступления денежных средств в полном объеме на расчетный счетПродавца. Окончательный расчет производится в течение 10 дней смомента поставки товара; - перечисления по факту поставки каждой партии товара с отсрочкойплатежа до 10 банковских дней с момента поставки путем перечисленияденежных средств на расчетный счет Поставщика на основаниипредставленного счета на каждую партию товара. (Пункт 3.2 в редакции Постановления Администрации Тверскойобласти от 26.05.2010 г. N 256-па) 4. Качество товара 4.1. Качество поставляемого товара должно соответствоватьстандартам качества, техническим условиям и санитарным нормампредприятия-изготовителя, что должно подтверждаться сертификатомкачества или знаком соответствия. 4.2. Приемка товара Покупателем проводится в соответствии стребованиями Инструкции о порядке приемки продукциипроизводственно-технического назначения и товаров народногопотребления по качеству N П-7 (утверждена Постановлением ГосарбитражаСССР 25.04.1966) и Инструкции о порядке приемки продукциипроизводственно-технического назначения и товаров народногопотребления по количеству N П-6 (утверждена ПостановлениемГосарбитража СССР 15.06.1965). 4.3. В случае поставки некачественного товара Продавец производитего замену в течение 15 дней с момента получения извещения Покупателяо замене либо возврате стоимости некачественного товара. 4.4. При обнаружении видимых недостатков переданного товара ивнутритарной недостачи в партии поставляемого товара Покупатель обязанвызвать представителя Продавца или письменно известить в течение пятикалендарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. 4.5. При обнаружении недостатков переданного товара, которыемогут быть выявлены в процессе его эксплуатации, Покупатель обязанвызвать представителя Продавца или письменно известить в течение 15календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя.Пункт 4.5 настоящего договора действует при условии, что напоставляемый Покупателю товар отсутствуют гарантийные талоны. 4.6. Выявленные недостатки и внутритарные недостачиподтверждаются документально: надлежащим образом оформленный акт,накладная и счет-фактура. 4.7. Неизвещение Продавца и (или) непредъявление претензии вуказанные в пунктах 4.3 - 4.5 настоящего договора сроки влечет засобой утрату прав требования по этой претензии. 4.8. Продавец не отвечает за недостатки товара, которые возниклипосле передачи товара Покупателю вследствие нарушения последним правилэксплуатации товара, условий его хранения, наличия механическихповреждений либо действий третьих лиц, обстоятельств непреодолимойсилы. 4.9. В случае возникновения между Покупателем и Продавцомразногласий о характере обнаруженных недостатков товаразаинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующуюэкспертизу товара. 4.10. В случае, если результаты экспертизы, проведеннойПокупателем, подтвердили ненадлежащее качество товара, поставляемого всоответствии с настоящим договором, Продавец должен возместитьПокупателю расходы по проведению экспертизы. 5. Ответственность Сторон 5.1. В случае, если Покупатель не выполнит условия,предусмотренные пунктом 3.2 настоящего договора, Продавец оставляет засобой право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке,снять с резервирования товар, предназначенный Покупателю. 5.2. В случае отсутствия у Покупателя возможности принять товар всрок, указанный в пункте 2.2, Продавец не несет ответственности заналичие оплаченного товара на складе. При указанных обстоятельствах, вслучае невозможности предоставить товар Покупателю Продавец обязаннезамедлительно уведомить об этом Покупателя. 5.3. В случае, если результаты экспертизы, проведенной всоответствии с пунктом 4.9 настоящего договора, подтвердятненадлежащее качество товара, Продавец обязан возместить Покупателюрасходы, связанные с возвратом товара Продавцу. 5.4. На поставляемый по настоящему договору товар устанавливаетсягарантийный срок в соответствии с предоставляемыми вместе с товаромгарантийными талонами. В случае обнаружения недостатков или дефектов впоставленном товаре в течение действия гарантийного срока Продавецобязуется по письменному требованию устранить обнаруженные недостаткии дефекты в разумный срок, который требуется для ремонта данного видаи типа товара, или заменить его на аналогичный или уменьшить цену егов согласованном Сторонами размере. Расходы, связанные с выполнениемуказанных гарантийных обязательств, оплачивает Продавец. 5.5. За нарушение условий настоящего договора Стороны несутответственность в установленном законодательством Российской Федерациипорядке, если иное не указано в настоящем договоре. 6. Форс-мажор 6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы,например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военныхконфликтов, военных переворотов или иных обстоятельств, срокивыполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действияэтих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в сроквсего договора или той его части, которая подлежит выполнению посленаступления обстоятельств форс-мажора. 6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнить своиобязательства, не позднее 48 часов с момента возникновения указанных впункте 6.1 обстоятельств должна сообщить другой Стороне в письменнойформе об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращенииданных обстоятельств. 6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства,обязана представить для их подтверждения документ компетентногогосударственного органа, в противном случае Стороны лишаются правассылаться на них как на обстоятельства непреодолимой силы. 6.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будутдлиться более двух последовательных месяцев и не обнаруживаютпризнаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут потребованию одной из Сторон путем направления письменного уведомлениядругой Стороне. 7. Разрешение споров и разногласий 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть изнастоящего договора или в связи с ним, Стороны обязуются повозможности разрешить путем переговоров. Соблюдение претензионногопорядка досудебного урегулирования споров является обязательным дляСторон. Претензии и ответы на них направляются Стороной в письменнойформе и подписываются ее руководителем или лицом, временно исполняющимего обязанности. Ответы на претензии должны быть направлены другойСтороне в 10-дневный срок со дня получения претензии. 7.2. В случае невозможности разрешения путем переговоров споры иразногласия между Сторонами по настоящему договору или в связи с нимразрешаются в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации в Арбитражном суде Тверской области. 8. Прочие условия 8.1. После подписания настоящего договора все переговоры ипереписка по нему, устные и письменные соглашения Сторон,предшествующие его подписанию и совершенные до его подписания, теряютюридическую силу. 8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания егообеими Сторонами и действует до ___________________. 8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительнылишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаныобеими Сторонами и скреплены печатями сторон. 8.4. Все изменения и дополнения к договору, оформленные всоответствии с пунктом 8.3 настоящего договора, являются егонеотъемлемой частью. 8.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 8.6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторонс предварительным уведомлением друг друга за один месяц до егорасторжения или по основаниям, предусмотренным действующимзаконодательством Российской Федерации. 8.7. Приложение: спецификация товаров. 9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон Продавец <***> Покупатель <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать полныереквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью. Приложение к типовой форме договора поставки Спецификация товаров----T----------------------------------T------T-----T---------T-----------|| N | Товар |Кол-во| Ед. | Цена, | Сумма, ||п/п| | | изм.| руб. | руб. |+---+----------------------------------+------+-----+---------+-----------+| | | | | | |+---+----------------------------------+------+-----+---------+-----------+| | | | | | |+---+----------------------------------+------+-----+---------+-----------+| | | | | | |+---+----------------------------------+------+-----+---------+-----------+|Итого в рублях, включая НДС | |L-------------------------------------------------------------+------------ Продавец <***> Покупатель <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать информацию одолжности, Ф.И.О. руководителя, быть заверены печатью. Приложение 6 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора на ремонт компьютерной техники г. _________ "___" ________20___ г.__________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшеморган государственной службы занятости населения Тверской области(далее - "Заказчик"), в лице ___________________________, действующегона основании ____________________, с одной стороны, _________________,именуемый(ое) в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________,действующего на основании _________________________, с другой стороны,вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор онижеследующем: 1. Предмет договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательствовыполнить согласно спецификации работ по ремонту компьютерной техники(далее - спецификация) (приложение 1).______________________________________________________________________ 2. Права и обязанности Сторон 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. предоставить компьютерную технику для проведениянеобходимых работ по ее ремонту; 2.1.2. оплатить выполненные Исполнителем работы, принятые по актусдачи-приемки выполненных работ (далее - акт) (приложение 2). 2.2. Заказчик имеет право на период ремонта компьютерной техникипотребовать у Исполнителя аналогичную замену компьютерной техники. 2.3. Исполнитель обязан: 2.3.1. качественно и в срок выполнить работы по ремонтукомпьютерной техники согласно спецификации; 2.3.2. предоставить гарантии на выполненные работы в течение___________________ с момента приема работ Заказчиком. (указать срок) 2.4. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения гарантийныхработ в случае, если поломка компьютерной техники произошла по винеЗаказчика. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Начало работ - ___________ 200__ года. 3.2. Окончание работ - ___________ 200__ года. 4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1. Договорная стоимость работ, поручаемых Исполнителю понастоящему договору, определена в сумме ________________. 4.2. Оплата настоящего договора производится по счету-фактуре. 4.3. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10дней после выполнения работ. 5. Ответственность Сторон 5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами поакту в течение ___________. 5.2. Исполнитель по настоящему договору несет ответственность закачественное выполнение работ по ремонту компьютерной техники всоответствии с законодательством Российской Федерации. 5.3. За нарушение сроков исполнения работ, указанных в договоре,Исполнитель возмещает убытки Заказчику в полном объеме и уплачиваетштраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы договора. 5.4. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств поданному договору Стороны несут имущественную ответственность всоответствии с законодательством Российской Федерации. 6. Разрешение споров 6.1. Разногласия и споры при реализации настоящего договораразрешают путем двухсторонних переговоров. 6.2. В случае недостижения соглашения споры по настоящемудоговору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области. 7. Прочие условия 7.1. Настоящий договор прекращается: - по соглашению Сторон; - при выполнении Сторонами всех обязательств по договору. 7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждойСтороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует довыполнения Сторонами возложенных настоящим договором обязательств. 7.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения: 1) спецификация работ по ремонту компьютерной техники; 2) акт сдачи-приемки выполненных работ. _______________________________________________ 8. Юридические адреса и реквизиты Сторон Заказчик <***> Исполнитель <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать полныереквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть завереныпечатью. Приложение 1 к типовой форме договора на ремонт компьютерной техники Спецификация работ по ремонту компьютерной техники----T--------------------------T-----------T----------T----------T--------|| N | Наименование | Единица |Количество| Цена, | Сумма, ||п/п| работ | измерения | | в рублях |в рублях|+---+--------------------------+-----------+----------+----------+--------+| | | | | | |L---+--------------------------+-----------+----------+----------+--------- Заказчик <***> Исполнитель <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать наименованиедолжности руководителя, Ф.И.О. руководителя, дату подписания и бытьзаверены печатью. Приложение 2 к типовой форме договора на ремонт компьютерной техники Акт сдачи-приемки выполненных работ N ____ к договору N _____ от "___" ________200__ г. Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя ____________________________________________________________________, с одной стороны, (должность, Ф.И.О. представителя организации)и представитель Заказчика ___________________________________________, должность, Ф.И.О. представителя организации)с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнительвыполнил, а Заказчик принял работы в полном объеме согласноспецификации работ по ремонту компьютерной техники к договору.----T--------------------T-----------T----------T-------------T-----------|| N | Наименование | Единица |Количество| Цена, | Сумма, ||п/п| работ | измерения | | в рублях | в рублях |+---+--------------------+-----------+----------+-------------+-----------+| | | | | | |L---+--------------------+-----------+----------+-------------+------------ Стоимость выполненных работ составляет ________ (_______________) (сумма прописью)рублей, НДС ______________________________________. (указать облагается или не облагается) Все работы выполнены качественно и в срок, взаимных претензий понастоящему договору Стороны не имеют. Заказчик <***> Исполнитель <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать наименованиедолжности и Ф.И.О. представителя организации, дату подписания и бытьзаверены печатью. Приложение 7 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора на оказание услуг по подготовке и размещению материалов в газете (В редакции Постановления Администрации Тверской области от 21.10.2008 г. N 381-па) г. _______ "___" ________ 200__ г.______________________________________________, именуемый в дальнейшеморган государственной службы занятости населения Тверской области(далее - "Заказчик"), в лице ___________________________, действующегона основании __________________, с одной стороны, и _________________,именуемый(ое) в дальнейшем "Исполнитель", в лице_____________________,действующего на основании ___________________________________________,с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящийдоговор о нижеследующем: (В редакции Постановления АдминистрацииТверской области от 21.10.2008 г. N 381-па) 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услугипо подготовке и размещению в газете ______________________________материалов, освещающих деятельность Заказчика. 1.2. Стоимость выполненных работ с учетом НДС составит_____________________________________________________________________. (цифрами и прописью) 2. Порядок оплаты услуг 2.1. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг в пределахлимитов бюджетных обязательств на 200__ год по следующим направлениямрасходования средств: информирование населения и работодателей о положении на рынкетруда _______________________________________________________________; (цифрами и прописью) организация временного трудоустройства безработных граждан от 18до 20 лет (выпускников образовательных учреждений начального исреднего профессионального образования, ищущих работу впервые)_____________________________________________________________________; (цифрами и прописью) организация временного трудоустройства несовершеннолетних гражданот 14 до 18 лет в свободное от учебы время _____________________________________________; (цифрами и прописью) организация временного трудоустройства безработных граждан,испытывающих трудности в поиске работы, ___________________________________________________________________________________________________; (цифрами и прописью) организация проведения оплачиваемых общественных работ ________________________________________________________________________________; (цифрами и прописью) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ___________________________________________________________________________________. (цифрами и прописью) 2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги путембезналичного расчета на основании выставленного счета в течение 30(тридцати) дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанныхуслуг. 3. Обязательства Сторон 3.1. Заказчик обязуется: - обеспечить Исполнителя информационными и другими материалами,необходимыми для исполнения настоящего договора; - оплатить Исполнителю сумму в порядке и на условиях,предусмотренных настоящим договором. 3.2. Исполнитель обязуется: - качественно и в срок __________ оказать услуги, указанные вдоговоре; - согласовать с Заказчиком подготовленный материал до егоразмещения в газете ______________________________________. (наименование газеты) 4. Права Сторон 4.1. Заказчик имеет право вносить коррективы в материал,представленный на согласование для размещения в газете. 4.2. Исполнитель имеет право запрашивать дополнительнуюинформацию при подготовке материала к печати. 5. Ответственность Сторон 5.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему договоруСтороны несут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации. 5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связис исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров.Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств данногодоговора или приостановки исполнения встречных обязательств Сторон. 6. Прочие условия 6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до"___" ________________ 200__ г. 6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут посогласованию Сторон в соответствии с действующим законодательством. 6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение обязательств по настоящему договору, если онидокажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельствнепреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,военных действий, изменений в законодательстве. 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон Заказчик <***> Исполнитель <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать полныереквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью. Приложение 8 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора на оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов г. ______ "___" ________ 20___ г.________________________________________, именуемый в дальнейшем органгосударственной службы занятости населения Тверской области (далее -"Заказчик"), в лице _______________________, действующего на основании_______________________, с одной стороны, и _________________________,именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________,действующего на основании _________________________, с другой стороны,вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор онижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги поподготовке и размещению в эфире ______________________________________ (наименование теле-, радиоканала)_____________________________ информационных видео- и аудиоматериалов,освещающих деятельность Заказчика. 1.2. Стоимость предоставленных услуг с учетом НДС составит_____________________________________________________________________. (цифрами и прописью) 2. Порядок оплаты договора 2.1. Стоимость услуг, выполненных Исполнителем, рассчитываетсяисходя из следующего: - ___________ рублей (с учетом НДС) за одну минуту телесюжета, (цифрами)снятого в городе _______________; - ____________ рублей (с учетом НДС) за одну минуту телесюжета, (цифрами)снятого в районах Тверской области; - ____________ рублей (с учетом НДС) за минуту радиовещания. (цифрами) 2.2. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг в пределахлимитов бюджетных обязательств на 200__ год по следующим направлениямрасходования средств: информирование населения и работодателей о положении на рынкетруда _______________________________________________________________; (цифрами и прописью) организация временного трудоустройства безработных граждан от 18до 20 лет (выпускников образовательных учреждений начального исреднего профессионального образования, ищущих работу впервые)_____________________________________________________________________; (цифрами и прописью) организация временного трудоустройства несовершеннолетних гражданот 14 до 18 лет в свободное от учебы время ____________________________________________________________________________________; (цифрами и прописью) организация временного трудоустройства безработных граждан,испытывающих трудности в поиске работы, ___________________________________________________________________________________________________; (цифрами и прописью) организация проведения оплачиваемых общественных работ_____________________________________________________________________; (цифрами и прописью) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест_____________________________________________________________________. (цифрами и прописью) 2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю предоставленные услуги путембезналичного расчета на основании выставленного счета в течение 30(тридцати) дней с момента подписания акта выполненных работ. 3. Обязательства Сторон 3.1. Заказчик обязуется: - определить тематику радио- и телепередач в рамках деятельностиобластной службы занятости; - составить совместно с представителем телевидения плантелесъемки; - обеспечить встречу и условия работы творческой группы радио иТВ на месте передач и съемок; - подготовить для интервью участников радио- и телепередач; - обсудить вместе с представителями телевидения и радио монтажсюжетов; - оплатить Исполнителю сумму в порядке и на условиях,предусмотренных настоящим договором. 3.2. Исполнитель обязуется: - качественно и в срок оказать услуги, заявленные в договоре; - предоставить: радиоэфир (продолжительность ____ мин.) - в период с ______ часов_____ минут до ____ часов в программе _________________________; телеэфир (продолжительность _____ мин.) - в период с_______________ по ______________ в выпусках программы_________________________; - копировать на кассеты Заказчика подготовленные в соответствии сдоговором радио- и телепрограммы. 4. Права Сторон 4.1. Заказчик имеет право вносить коррективы в подготовленныйвидео-, аудиоматериал при монтаже сюжета. 4.2. Исполнитель имеет право запрашивать дополнительнуюинформацию от Заказчика при окончательной подготовке теле-,радиосюжета. 5. Ответственность Сторон 5.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему договоруСтороны несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связис исполнением данного договора, должны решаться путем переговоров.Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств данногодоговора или его приостановки. 6. Прочие условия 6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до"___" __________ 200__ г. 6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут посогласованию Сторон в соответствии с действующим законодательством. 6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение обязательств по настоящему договору, если онидокажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельствнепреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,военных действий, изменений в законодательстве. 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон Заказчик <***> Исполнитель <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать полныереквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью. Приложение 9 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03. 2008 N 69-па Типовая форма трехстороннего договора на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан (В редакции Постановления Правительства Тверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп) г. ________ "___ "______________201_ г. Государственное казенное учреждение Тверской области "Центрзанятости населения _______________________", именуемое в дальнейшем"Центр ", в лице __________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании Устава, организация, осуществляющаяобразовательную деятельность, _____________________________, именуемое (полное наименование)(ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________, (должность, Ф.И.О.)действующего на основании _________________________, и организация (наименование документа)(индивидуальный предприниматель)____________________________________, (указать полное наименование)именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Работодатель", в лице __________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.)_______________________________, вместе именуемые "Стороны", заключили наименование документа)настоящий договор о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. Стороны организуют (выбрать нужный вариант): 1.1.1. профессиональное обучение по программе профессиональнойподготовки, переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужныйвид программы) _______________________________________________________ наименование образовательной программы (далее - обучение) следующих безработных граждан (далее -Граждане): ___________ (указать Ф.И.О.); 1.1.2. получение дополнительного профессионального образования подополнительной профессиональной программе профессиональнойпереподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный видпрограммы) ___________________________________________________________ наименование образовательной программы (далее - обучение) следующих безработных граждан (далее -Граждане) __________ (указать Ф.И.О.). 2. Обязательства Сторон 2.1. Центр обязуется: 2.1.1. направить Граждан на обучение по образовательнойпрограмме, указанной в разделе 1 настоящего договора, сроком _______мес. в объеме ____ учебных часов; 2.1.2. оплатить Исполнителю расходы на обучение в сумме ________(__________________) руб. в порядке расчета, предусмотренном пунктом (сумма прописью)3.1 настоящего договора. 2.2. Исполнитель обязуется: 2.2.1. организовать обучение Граждан в соответствии с действующейлицензией и утвержденной образовательной программой (учебным планом); 2.2.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательнойпрограммы, указанной в разделе 1 настоящего договора, соответствиекачества обучения, применяемых форм, средств и методов обученияустановленным требованиям, а также создать безопасные условияобучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающимижизнь и здоровье Граждан; 2.2.3. провести итоговую аттестацию (квалификационный экзамен)Граждан и выдать им соответствующий документ в день окончанияобучения; 2.2.4 информировать в трехдневный срок Центр о непосещениизанятий Гражданами по неуважительным причинам, неуспеваемости,нарушении правил внутреннего распорядка и других нарушениях, а такжеоб отчислении Граждан с обучения досрочно (до завершения обучения); 2.2.5. представить Центру: - копию приказа (либо выписку из приказа), завереннуюсоответствующим образом, о приеме Граждан на обучение - в течение 5рабочих дней со дня принятия приказа; - копию приказа (либо выписку из приказа), завереннуюсоответствующим образом, о завершении обучения или об отчисленииГраждан досрочно - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа; - справку о посещении Гражданами занятий - до 25 числа каждогомесяца; - справку об успеваемости Граждан - до 25 числа каждого месяца. 2.3. Работодатель обязуется: 2.3.1. организовать при необходимости практическое обучение(производственную практику) Граждан на рабочем месте; 2.3.2. предоставить Гражданам рабочее место в течение 5 днейпосле завершения обучения; 2.3.3. предоставить Центру копию приказа (либо выписку изприказа) о приеме Граждан на работу после завершения обучения втечение 5 дней со дня принятия приказа. 3. Порядок расчета 3.1. Оплата расходов на обучение Граждан в сумме, указанной вподпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром вследующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты): 3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами актаоб оказании услуг; 3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем завереннойсоответствующим образом копии приказа о приеме Граждан на обучение всумме ______ рублей и 70 % в сумме _____ рублей после завершенияобучения и подписания Сторонами акта об оказании услуг. 3.2. В случае отчисления Граждан до окончания обучения оплатеподлежит фактическое время их обучения. 4. Ответственность Сторон 4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Сторонынесут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами всвязи с исполнением настоящего договора, должны решаться путемпереговоров. Наличие спора не является основанием неисполненияобязательств по настоящему договору. 5. Права Сторон 5.1. Центр имеет право контроля: - за реализацией Исполнителем образовательных программ в полномобъеме и выполнением учебного плана, а также за достоверностьюпредоставляемых документов, указанных в подпункте 2.2.5 настоящегодоговора. 5.2. Исполнитель имеет право: - самостоятельно организовывать образовательный процесс,определять форму реализации образовательной программы; - отчислить Граждан с обучения досрочно по основаниям и в порядкеопределенным законодательством об образовании и учредительнымидокументами Исполнителя. 5.3. Работодатель имеет право: - принимать участие в итоговой аттестации (квалификационномэкзамене) Граждан. 6. Срок действия договора 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания идействует до __________ 201__ года. 6.2. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждойСтороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон Центр* Исполнитель* Работодатель* Примечание. Пункты с пометкой * должны содержать полные реквизитыСторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главногобухгалтера, быть заверены печатью. (Приложение 9 в редакции Постановления Правительства Тверскойобласти от 19.11.2013 г. N 573-пп) Приложение 10 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па (Приложение 10 утратило силу - Постановление ПравительстваТверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп) Приложение 11 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма двухстороннего договора на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан (В редакции Постановления Правительства Тверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп) г. ________ "___ "_____________201_ г. Государственное казенное учреждение Тверской области "Центрзанятости населения _____________________", именуемое в дальнейшем"Центр ", в лице ____________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)действующего на основании Устава, с одной стороны, и организация,осуществляющая образовательную деятельность__________________________, именуемое (ая) в дальнейшем "Исполнитель", (полное наименование)в лице _______________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.)__________________________________, с другой стороны, вместе именуемые (наименование документа)"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. Стороны организуют (выбрать нужный вариант): 1.1.1. профессиональное обучение по программе профессиональнойподготовки, переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужныйвид программы) _______________________________________________________ наименование образовательной программы (далее - обучение) следующих безработных граждан (далее -Граждане): ___________ (указать Ф.И.О.); 1.1.2. получение дополнительного профессионального образования подополнительной профессиональной программе профессиональнойпереподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный видпрограммы) ___________________________________________________________ наименование образовательной программы (далее - обучение) следующих безработных граждан (далее -Граждане) __________ (указать Ф.И.О.). 2. Обязательства Сторон 2.1. Центр обязуется: 2.1.1. направить Граждан на обучение по образовательнойпрограмме, указанной в разделе 1 настоящего договора, сроком _______мес. в объеме ____ учебных часов; 2.1.2. оплатить Исполнителю расходы на обучение Граждан в сумме_____________ (__________________________) руб. в порядке расчета, (сумма прописью)предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора. 2.2. Исполнитель обязуется: 2.2.1. организовать обучение Граждан в соответствии с действующейлицензией и утвержденной образовательной программой (учебным планом); 2.2.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательнойпрограммы, указанной в разделе 1 настоящего договора, соответствиекачества обучения, применяемых форм, средств, методов обученияустановленным требованиям, а также создать безопасные условияобучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающимижизнь и здоровье Граждан; 2.2.3. провести итоговую аттестацию (квалификационный экзамен)Граждан и выдать им соответствующий документ в день окончанияобучения; 2.2.4. информировать в трехдневный срок Центр о непосещениизанятий Гражданами по неуважительным причинам, неуспеваемости,нарушении правил внутреннего распорядка и других нарушениях, а такжеоб отчислении Граждан с обучения досрочно (до завершения обучения); 2.2.5. представить Центру: - копию приказа (либо выписку из приказа), завереннуюсоответствующим образом, о приеме Граждан на обучение - в течение 5рабочих дней со дня принятия приказа; - копию приказа (либо выписку из приказа), завереннуюсоответствующим образом, о завершении обучения или об отчисленииГраждан досрочно - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа; - справку о посещении Гражданами занятий - до 25 числа каждогомесяца; - справку об успеваемости Граждан - до 25 числа каждого месяца. 3. Порядок расчета 3.1. Оплата расходов на обучение Граждан в сумме, указанной вподпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром вследующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты): 3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами актаоб оказании услуг; 3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем завереннойсоответствующим образом копии приказа о приеме Граждан на обучение всумме ______ рублей и 70 % в сумме _____ рублей после завершенияобучения и подписания Сторонами акта об оказании услуг. 3.2. В случае отчисления Граждан до окончания обучения оплатеподлежит фактическое время их обучения. 4. Ответственность Сторон 4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Сторонынесут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами всвязи с исполнением настоящего договора, должны решаться путемпереговоров. Наличие спора не является основанием неисполненияобязательств по настоящему договору. 5. Права Сторон 5.1. Центр имеет право контроля: - за реализацией Исполнителем образовательных программ в полномобъеме и выполнением учебного плана, а также за достоверностьюпредоставляемых документов, указанных в подпункте 2.2.5 настоящегодоговора. 5.2. Исполнитель имеет право: - самостоятельно организовывать образовательный процесс,определять форму реализации образовательной программы; - отчислить Граждан с обучения досрочно по основаниям и впорядке определенным законодательством об образовании иучредительными документами Исполнителя. 6. Срок действия договора 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписанияи действует до __________ 201__ года. 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждойСтороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон Центр* Исполнитель* Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизитыСторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главногобухгалтера, быть заверен печатью. (Приложение 11 в редакции Постановления Правительства Тверскойобласти от 19.11.2013 г. N 573-пп) Приложение 12 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образования безработных граждан для последующей работы в сфере предпринимательской деятельности (В редакции Постановления Правительства Тверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп) г. ________ "___ "______________201_ Государственное казенное учреждение Тверской области "Центрзанятости населения ________________________", именуемое в дальнейшем"Центр", в лице _____________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)действующего на основании Устава, с одной стороны, и организация,осуществляющая образовательную деятельность _________________________, (полное наименование)именуемое(ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________, (должность, Ф.И.О.)действующего на основании _____________________________, с другой (наименование документа)стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договоро нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. Стороны организуют (выбрать нужный вариант): 1.1.1. профессиональное обучение по программе профессиональнойподготовки, переподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужныйвид программы) _______________________________________________________ наименование образовательной программы (далее - обучение) следующих безработных граждан (далее -Граждане): ___________ (указать Ф.И.О.) для дальнейшей работы в сферепредпринимательской деятельности; 1.1.2. получение дополнительного профессионального образования подополнительной профессиональной программе профессиональнойпереподготовки, повышения квалификации (подчеркнуть нужный видпрограммы) ___________________________________________________________ наименование образовательной программы (далее - обучение) следующих безработных граждан (далее -Граждане) __________ (указать Ф.И.О.) для дальнейшей работы в сферепредпринимательской деятельности. 2. Обязательства Сторон 2.1. Центр обязуется: 2.1.1. направить Граждан на обучение по образовательнойпрограмме, указанной в разделе 1 настоящего договора, сроком _______мес. в объеме ____ учебных часов; 2.1.2. оплатить Исполнителю расходы на обучение Граждан в сумме_____________ (__________________________) руб. в порядке расчета, (сумма прописью)предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора. 2.2. Исполнитель обязуется: 2.2.1. организовать обучение Граждан в соответствии с действующейлицензией и утвержденной образовательной программой (учебным планом); 2.2.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательнойпрограммы, указанной в разделе 1 настоящего договора, соответствиекачества обучения, применяемых форм, средств, методов обученияустановленным требованиям, а также создать безопасные условияобучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающимижизнь и здоровье Граждан; 2.2.3. провести итоговую аттестацию (квалификационный экзамен)Граждан и выдать им соответствующий документ в день окончанияобучения; 2.2.4. информировать в трехдневный срок Центр о непосещениизанятий Гражданами по неуважительным причинам, неуспеваемости,нарушении правил внутреннего распорядка и других нарушениях, а такжеоб отчислении Граждан с обучения досрочно (до завершения обучения); 2.2.5. представить Центру: - копию приказа (либо выписку из приказа), завереннуюсоответствующим образом, о приеме Граждан на обучение - в течение 5рабочих дней со дня принятия приказа; - копию приказа (либо выписку из приказа), завереннуюсоответствующим образом, о завершении обучения или об отчисленииГраждан досрочно - в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа; - справку о посещении Гражданами занятий - до 25 числа каждогомесяца; - справку об успеваемости Граждан - до 25 числа каждого месяца. 3. Порядок расчета 3.1. Оплата расходов на обучение Граждан в сумме, указанной вподпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром вследующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты): 3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами актаоб оказании услуг; 3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем завереннойсоответствующим образом копии приказа о приеме Граждан на обучение всумме ______ рублей и 70 % в сумме _____ рублей после завершенияобучения и подписания Сторонами акта об оказании услуг. 3.2. В случае отчисления Граждан до окончания обучения оплатеподлежит фактическое время его обучения. 4. Ответственность Сторон 4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Сторонынесут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами всвязи с исполнением настоящего договора, должны решаться путемпереговоров. Наличие спора не является основанием неисполненияобязательств по настоящему договору. 5. Права Сторон 5.1. Центр имеет право контроля: - за реализацией Исполнителем образовательных программ в полномобъеме и выполнением учебного плана, а также за достоверностьюпредоставляемых документов, указанных в подпункте 2.2.5 настоящегодоговора. 5.2. Исполнитель имеет право: - самостоятельно организовывать образовательный процесс,определять форму реализации образовательной программы; - отчислить Граждан с обучения досрочно по основаниям и в порядкеопределенным законодательством об образовании и учредительнымидокументами Исполнителя. 6. Срок действия договора 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания идействует до __________ 201__ года. 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждойСтороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон Центр* Исполнитель* Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизитыСторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главногобухгалтера, быть заверен печатью. (Приложение 12 в редакции Постановления Правительства Тверскойобласти от 19.11.2013 г. N 573-пп) Приложение 13 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора на проживание безработного гражданина (В редакции Постановления Администрации Тверской области от 18.04.2011 г. N 159-па) г. ________ "___" _________ 201_г. Государственное казенное учреждение Тверской области "Центрзанятости населения _____________", именуемое в дальнейшем "Центр", влице ______________________________________________, действующего на(должность, Ф.И.О.) основании ________________________, с однойстороны, и организация, осуществляющая образовательную деятельность(организация) ___________________________, именуемое (ая) в (полноенаименование) дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________,действующего на (должность, Ф.И.О.) основании________________________, с другой стороны, вместе именуемые(наименование документа) "Стороны", заключили настоящий договор онижеследующем. (В редакции Постановлений Правительства Тверской области от20.09.2011 г. N 46-пп; от 19.11.2013 г. N 573-пп) 1. Предмет договора Предметом договора является обеспечение проживания безработногогражданина (далее - Гражданин)__________________________, проходящего (Ф.И.О.) профессиональное обучение и дополнительное профессиональноеобразование по направлению Центра. (В редакции ПостановленияПравительства Тверской области (В редакции ПостановленияПравительства Тверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп)) 2. Обязательства Сторон 2.1. Центр обязуется: 2.1.1. оплатить Исполнителю расходы, связанные с проживаниемГражданина, за ______________________________ на основании заверенного(указать количество суток или месяцев проживания) соответствующимобразом приказа о заселении (размещении для проживания в периодобучения) Гражданина, в сумме ________ (_______________________) руб.,(сумма прописью) начиная с "___"_________201__года, в порядке расчета,предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора. (В редакцииПостановления Администрации Тверской области от 18.04.2011 г. N159-па) 2.2. Исполнитель обязуется: 2.2.1. предоставить Гражданину, проходящему профессиональноеобучение или получающему дополнительное профессиональное образованиепо направлению Центра, место для проживания, отвечающее всемустановленным законодательством требованиям; (В редакции ПостановленияПравительства Тверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп) 2.2.2. уведомлять Центр в течение 3 дней о прекращенииГражданином проживания за нарушение правил проживания до окончаниясрока, установленного в подпункте 2.1.1. 3. Порядок расчета 3.1. Оплата расходов на проживание Гражданина в сумме, указаннойв подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центромв следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты): 3.1.1. по факту оказания услуг, после подписания Сторонами актаоб оказании услуг; 3.1.2. аванс 30 % после предоставления Исполнителем завереннойсоответствующем образом копии приказа о заселении (размещении дляпроживания в период обучения) Гражданина в сумме ______ рублей и 70 %в сумме _________ рублей после окончания проживания Гражданина впредоставленном месте для проживания и подписания Сторонами акта обоказании услуг. (Пункт 3.1 в редакции Постановления Администрации Тверскойобласти от 18.04.2011 г. N 159-па) 3.2. В случае прекращения Гражданином проживания оплате подлежитсрок фактического проживания. 4. Ответственность Сторон 4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Сторонынесут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связис исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров.Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств понастоящему договору. 5. Права Сторон 5.1. Центр имеет право контроля за фактическими затратамиИсполнителя по договору. 5.2. Исполнитель имеет право выселения Гражданина за нарушениеправил проживания. 6. Срок действия договора 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания идействует до __________ 201__ года. 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждойСтороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон Центр* Исполнитель* Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизитыСторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главногобухгалтера, быть заверен печатью. (Приложение 13 в редакции Постановления Администрации Тверскойобласти от 26.05.2010 г. N 256-па) Приложение 14 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора на предоставление услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации г. _____________ "___" _________ 201__ г. Государственное казенное учреждение Тверской области "Центрзанятости населения _____________", именуемое в дальнейшем "Центр", влице ___________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)действующего на основании ________________________, с одной стороны, и (наименование документа)_________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем (наименование организации)"Исполнитель", в лице _______________________________________________, (должность, Ф.И.О.)действующего на основании __________________________________, с другой (наименование документа)стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договоро нижеследующем. (В редакции Постановления Правительства Тверской области от20.09.2011 г. N 46-пп) 1. Предмет договора 1.1. Предметом договора является предоставление услуг по (выбратьодин из вариантов): профессиональной ориентации граждан в количестве ______ человек вцелях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,прохождения профессионального обучения и получения дополнительногопрофессионального образования; (В редакции Постановления ПравительстваТверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп) психологической поддержке ________граждан, состоящих в Центре научете в качестве безработных; социальной адаптации к условиям рынка труда _______ граждан,состоящих в Центре на учете в качестве безработных. 1.2. Предоставление указанных в пункте 1.1 настоящего договорауслуг осуществляется путем проведения следующих мероприятий:______________________________________________________________________ (перечислить мероприятия) 2. Обязательства Сторон 2.1. Центр обязуется: 2.1.1. своевременно уведомить граждан о времени и местепредоставления услуг, а также об основаниях для отказа в ихпредоставлении; 2.1.2. обеспечить Исполнителю надлежащие условия дляпредоставления услуг, предусмотренных настоящим договором; 2.1.3. оплатить Исполнителю стоимость предусмотренных настоящимдоговором услуг в соответствии со сметой расходов и предоставленнымИсполнителем счетом-фактурой (счетом); 2.1.4. обеспечить оформление документов, необходимых дляполучения гражданами услуг, и заключений о предоставлении имгосударственной услуги в соответствии с требованиями Административногорегламента предоставления указанной в пункте 1.1 настоящего договорауслуги. 2.2. Исполнитель обязуется: 2.2.1. оказать гражданам предусмотренные настоящим договоромуслуги; 2.2.2. обеспечить надлежащее содержание, полноту и качествоуслуг. Провести предусмотренные настоящим договором мероприятиякачественно и в срок. Своевременно уведомлять Центр о существенныхусловиях, влияющих на качество и своевременность исполнения договора; 2.2.3. обеспечить Центру надлежащие условия для проведенияконтроля за полнотой и качеством предоставляемых услуг; 2.2.4. представить Центру акт оказанных услуг, счет-фактуру(счету) для оплаты стоимости оказанных услуг; 2.2.5. представить Центру рекомендации гражданам, получившимпредусмотренные настоящим договором услуги, для оформления заключенийо предоставлении государственной услуги в соответствии сАдминистративным регламентом предоставления указанной в пункте 1.1настоящего договора услуги. 3. Права Сторон 3.1. Центр имеет право осуществлять текущий контроль за полнотойи качеством предоставления услуг и соблюдением условий настоящегодоговора. 3.2. Исполнитель имеет право предварительного ознакомления сосписком граждан, направленных Центром для участия в мероприятиях,указанных в пункте 1.1 настоящего договора. 4. Порядок расчетов 4.1. Сумма договора составляет __________ рублей. Возмещение Исполнителю стоимости предусмотренных настоящимдоговором услуг производится Центром по фактическим затратам согласносмете расходов и предоставленному счету-фактуре (счету). 4.2. Центр производит оплату стоимости услуг (выбрать один извариантов): - полностью после предоставления услуг по настоящему договору иподписания акта оказанных услуг; - предварительно в размере 30% стоимости услуг по настоящемудоговору в сумме __________ рублей и 70% стоимости услуг послепредоставления услуг по настоящему договору и подписания актаоказанных услуг в сумме __________ рублей. 5. Ответственность Сторон 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств понастоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. 5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связис исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров.Наличие спора не является основанием для неисполнения обязательств понастоящему договору. 6. Срок и порядок выполнения работ 6.1. Начало предоставления услуг - ________________________. Окончание предоставления услуг - ________________________. 6.2. Исполнитель в 10-дневный срок после окончания предоставленияуслуг представляет Центру акт оказанных услуг с приложениемпофамильного списка граждан, получивших услуги по настоящему договору,заверенный личными подписями граждан. 6.3. Центр в течение 10 рабочих дней подписывает представленныйИсполнителем акт оказанных услуг и производит оплату за оказанныеуслуги в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего договора,либо направляет Исполнителю обоснованную претензию на выполнениеобязательств по настоящему договору. 6.4. Услуги считаются оказанными, а договор выполненным послеподписания акта о предоставлении услуг обеими Сторонами. 7. Заключительные положения 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписанияобеими сторонами и действует до полного выполнения всех условийдоговора. 7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору принимаютсяпо обоюдному согласию Сторон и оформляются в письменной форме. 8. Юридические адреса и реквизиты Сторон: Центр * Исполнитель * Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизитыСторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и заверенпечатью. (Приложение 14 в редакции Постановления Администрации Тверскойобласти от 26.05.2010 г. N 256-па) Приложение 15 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора возмездного оказания услуг (кроме ремонтно-строительных работ) г. ____________ "____"___________ 20___ г.__________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем"Исполнитель", в лице __________________________________, действующегона основании _____________________________________, с одной стороны, и____________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем органгосударственной службы занятости населения Тверской области (далее -"Заказчик"), в лице ____________________________________, действующегона основании ____________________________, с другой стороны, совместнодалее именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы(оказать услуги) __________________________________________________________________________________________________________________________, (дать точную характеристику выполняемых работ (оказываемых услуг))а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (оказанныеуслуги). 1.2. Порядок и сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг)определяются разделом 2 настоящего договора. 1.3. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ(оказанных услуг), а также к ходу их выполнения (оказания), являющихсяПредметом договора согласно пункту 1.1 настоящего договора,определяются утвержденной Сторонами документацией, являющейсянеотъемлемой частью настоящего договора _____________________________ (график выполнения работ______________________________________________________________________или услуг, смета на выполнение услуг, расчет стоимости выполнения______________________________________________________________________ работ, эскизы образцов, техническая характеристика и пр.) (указать конкретное наименование документации, которойпредъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), атакже к ходу их выполнения). 2. Цена договора и порядок расчетов 2.1. Стоимость работ (услуг), оказываемых в соответствии спунктом 1.1 настоящего договора, составляет ___________(____________________) рублей с учетом НДС и других обязательныхплатежей. 2.2. Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:___________________________________________________________________________________________________________________________________________. (указать порядок расчетов, возможность авансирования) 3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ (услуг) 3.1. Срок выполнения работ (услуг): 3.1.1. начало работ - _________________________________; 3.1.2. окончание работ - __________________________________. 3.2. Документом, подтверждающим факт выполнения Исполнителемработ (услуг), указанных в пункте 1.1 договора, является актсдачи-приемки работ (услуг), подписываемый обеими Сторонами. 3.3. В случае несоответствия результата работ (услуг) условиямнастоящего договора Заказчик в течение трех рабочих дней направляетИсполнителю письменные мотивированные замечания на представленныйЗаказчику результат работ (услуг). 3.4. Если Исполнитель соглашается с названными Заказчикомнесоответствиями или их частью, то на основании замечаний ЗаказчикаСтороны в течение _____ рабочих дней составляют двусторонний протоколо доработках, содержащий перечень работ (услуг), и определяют срок ихвыполнения. Исполнитель на основании согласованного с Заказчикомпротокола о доработках устраняет недостатки и предоставляетдоработанный результат работ (услуг) на утверждение Заказчику. 3.5. Заказчик в течение ___________ рабочих дней повторнорассматривает результат работ (услуг) и, если последний удовлетворяетЗаказчика, Стороны подписывают акт сдачи-приемки работ (услуг) понастоящему договору. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Исполнитель имеет право: 4.1.1. требовать надлежащего исполнения Заказчиком условийнастоящего договора; 4.1.2. при выполнении работ (услуг) дополнительно запрашивать уЗаказчика необходимую информацию; 4.1.3. привлекать к выполнению работ по настоящему договорутретьих лиц. Ответственность за выполнение работ (услуг) силамитретьих лиц лежит на Исполнителе. 4.2. Исполнитель обязуется: 4.2.1. соблюдать условия настоящего договора; 4.2.2. выполнить работы в соответствии с требованиями,определенными в _____________________________________________________, (указать конкретное наименование документации, которой предъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу их выполнения)и в срок, предусмотренный настоящим договором; 4.2.3. предоставить Заказчику результат работ (услуг), свободнымот прав третьих лиц; 4.2.4. в возможно минимальный срок и за собственный счетустранять недостатки в выполненных работах (услугах) в соответствии спунктом 3.4 настоящего договора; 4.2.5. предоставлять Заказчику информацию, связанную с оказаниемоговоренных в договоре работ (услуг). 4.3. Заказчик имеет право: 4.3.1. в процессе выполнения работ (услуг) знакомиться с ходом ихвыполнения Исполнителем; 4.3.2. вносить предложения, направленные на улучшение результатавыполняемых работ (услуг) Исполнителем; 4.3.3. требовать возмещения ущерба, понесенного по винеИсполнителя при выполнении им возложенных на него договоромобязательств; 4.3.4. требовать надлежащего выполнения Исполнителем условийнастоящего договора. 4.4. Заказчик обязуется: 4.4.1. своевременно предоставлять Исполнителю информацию,необходимую для осуществления обязательств по договору; 4.4.2. соблюдать условия настоящего договора; 4.4.3. принять и оплатить результат работ (услуг) в соответствиис условиями настоящего договора; 4.4.4. по запросу Исполнителя предоставлять дополнительнуюинформацию, необходимую для исполнения договора. 5. Ответственность Сторон 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых насебя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации. 5.2. При задержке Исполнителем срока выполнения работ (услуг) насрок более ____ дней (по причинам, не связанным с действиямиЗаказчика) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый деньпросрочки исполнения обязательства в размере 0,1% от цены договора. 5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное иличастичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору вслучае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военныхдействий, блокад, изменения законодательства, препятствующихнадлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а такжедругих чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключениянастоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонамисвоих обязательств, а также которые Стороны были не в состояниипредвидеть или предотвратить. 5.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполненияобязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно временидействия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельствазначительно влияют на исполнение настоящего договора в срок. 5.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательствоказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельствнепреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с датывозникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другуюСторону об их возникновении, виде и возможной продолжительностидействия. 5.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.3 настоящегодоговора, будут длиться более двух календарных месяцев с датысоответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящийдоговор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных всвязи с наступлением таких обстоятельств. 5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 6. Досрочное расторжение договора Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашениюсторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданскимзаконодательством. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во времядействия настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулироватьпутем переговоров. 7.2. В случае, если споры и разногласия не могут бытьурегулированы путем переговоров, они подлежат рассмотрению вАрбитражном суде Тверской области. 8. Заключительные положения 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания,распространяется на отношения Сторон с __________ и действует до_________. 8.2. В день заключения настоящего договора вся предшествующаяпереписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам,являющимся его предметом, утрачивают силу. 8.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своихреквизитов не позднее 3 дней со дня их изменения. 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договорудействительны в том случае, если они оформлены в письменном виде иподписаны уполномоченными на то представителями. 8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющиходинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 8.6. К настоящему договору имеются приложения, являющиеся егонеотъемлемой частью: ______________________________________________________________________________________________________________________. 9. Юридические адреса и реквизиты Сторон Исполнитель <***> Заказчик <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать полныереквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть завереныпечатью. Приложение 16 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора на выполнение подрядных работ г. ___________ "____" _________20___ г.______________________________________________, именуемый в дальнейшеморган государственной службы занятости населения Тверской области(далее - "Заказчик"), в лице____________________________, действующегона основании_________________, с одной стороны, и____________________,именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________,действующего на основании___________________, с другой стороны, вместеименуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению ремонтных работ:_______________________________________________________на объекте(указать виды работ) Заказчика в объемах согласно смете на выполнениеремонтных работ (далее - смета) (прилагается). (В редакцииПостановления Администрации Тверской области от 26.05.2010 г. N256-па) 1.2. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы на объекте всроки, установленные настоящим договором, по заданию Заказчика и всоответствии со сметой. 1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условиядля выполнения работ по настоящему договору, принять их результат иуплатить обусловленную настоящим договором цену. 1.4. Финансирование указанных в пункте 1.1 настоящего договораработ осуществляется за счет средств областного бюджета Тверскойобласти. 2. Цена договора Цена договора составляет ____ (________________________________(прописью) _________) рублей, в том числе_________________________рублей. (указать, облагается НДС или нет) (Вредакции Постановления Администрации Тверской области от 26.05.2010 г.N 256-па) Цена договора включает общую стоимость всех работ и сопутствующихуслуг, оплачиваемых Заказчиком Подрядчику за исполнение Подрядчикомсвоих обязательств по договору. Цена договора является неизменной на весь период действиядоговора. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Подрядчик обязуется начать выполнение работ, предусмотренныхпунктом 1.1 настоящего договора, в течение 5 календарных дней послеподписания настоящего договора. (В редакции ПостановленияАдминистрации Тверской области от 26.05.2010 г. N 256-па) Срок выполнения работ - ________________ 200__ года. 3.2. На момент заключения договора дата окончания работ являетсяисходной для определения имущественных санкций в случае нарушениясроков выполнения работ. 4. Обязанности Сторон 4.1. Для выполнения работ по ремонту в соответствии с настоящимдоговором Подрядчик обязуется: 4.1.1. качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом1.1 настоящего договора, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом3 настоящего договора, и в соответствии с условиями настоящегодоговора, утвержденной сметой, действующими строительными нормами иправилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТами, техникойбезопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими иэкологическими нормами и правилами; 4.1.2. по согласованию с Заказчиком поставить на объектнеобходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия,строительные механизмы. Используемые при ремонте объекта материалы, изделия и конструкциидолжны иметь соответствующие сертификаты соответствия, выданныеуполномоченными органами. Приемку, разгрузку и складирование всегооборудования и материалов осуществляет Подрядчик; 4.1.3. немедленно известить Заказчика и до получения от негоуказаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполненияего указаний о способе исполнения работ; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающихгодности или прочности результатов выполняемой работы либо создающихневозможность ее завершения в срок; 4.1.4. обеспечить выполнение работ в пределах твердой договорнойцены, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. предоставить Подрядчику помещение для хранения материалови инвентаря; 4.2.2. осуществлять контроль за ремонтом объекта (объемами,качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии сосметой, условиями настоящего договора и требованиями нормативныхдокументов в области строительства; 4.2.3. производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работв порядке, предусмотренном настоящим договором. 5. Порядок выполнения работ. Контроль Заказчика за исполнением договора (Пункт. Исключен - Постановление Администрации Тверской областиот 26.05.2010 г. N 256-па) 5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемкувыполненных работ, контроль за сроком выполнения работ по настоящемудоговору и их качеством, проверку соответствия используемыхПодрядчиком материалов и оборудования условиям договора и сметы. 5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненныхработах или некачественно выполненных работ сторонами в течение 5рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленныхнедостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Послеподписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованныйсторонами срок своими силами и без увеличения цены договора,установленной в пункте 2.1 настоящего договора, переделать работы дляустранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащегокачества. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт илиуклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика.При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ,исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечьдругую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счетПодрядчика. 6. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов 6.1. Сдача и приемка работ: 6.1.1. сдача результата работ Подрядчиком и приемка егоЗаказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами. При отказеодной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этомфакте и акт подписывается другой Стороной в одностороннем порядке. 6.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ вслучаях: 6.2.1. обнаружения недостатков, которые исключают возможность егоиспользования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком; 6.2.2. неисполнения Подрядчиком установленных законодательствомРоссийской Федерации и настоящим договором обязательных требований кработе; 6.2.3. существенных недостатков, относительно которых былустановлен разумный срок для их безвозмездного исправления и которыене были устранены по истечении установленного срока. 6.3. Расчеты за выполненные работы осуществляются попромежуточным актам от твердой договорной цены (если предусмотренаванс от оставшейся части цены договора) в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и письмомФедеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 N01-02-9/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных формпервичной учетной документации N КС-2, КС-3 и КС-11" в порядке,установленном ниже, и оформляются актом приема выполненных работ изатрат. 6.4. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчикпредставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленныепо унифицированной форме N КС-2, утвержденной постановлениемГосударственного комитета Российской Федерации по статистике от11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичнойучетной документации по учету работ в капитальном строительстве иремонтно-строительных работ" (далее - Постановление Госкомстата), исправку о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3,утвержденной Постановлением Госкомстата, а также все документы,подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплатысчета-фактуры (копии счетов-фактур на материалы и другие документы). 6.5. Заказчик в течение 7 рабочих дней осуществляет проверкувыполненных работ, рассматривает, оформляет и подписываетпредставленные документы или направляет обоснованный отказ. 6.6. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в следующемпорядке (выбрать одно из условий оплаты): - перечисления 30% предоплаты в течение 5 дней после подписаниядоговора, далее ежемесячно, по факту выполнения работ на основанииподписанных актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки остоимости выполненных работ (КСЗ) и счета-фактуры (счета) в течение 5банковских дней после подписания актов Заказчиком; - ежемесячно, по факту выполнения работ на основании подписанныхактов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимостивыполненных работ (КСЗ) и счета-фактуры (счета) в течение 5 банковскихдней после подписания актов Заказчиком. 6.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему договоруосуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчикомденежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящемдоговоре. 6.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательногорасчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком невыполнены обязательства по настоящему договору. (Раздел 6 в редакции Постановления Администрации Тверской областиот 26.05.2010 г. N 256-па) 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное иличастичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору вслучае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военныхдействий, блокад, изменения законодательства, препятствующихнадлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а такжедругих чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключениянастоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонамисвоих обязательств, а также которые Стороны были не в состояниипредвидеть или предотвратить. 7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполненияобязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно временидействия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельствазначительно влияют на исполнение настоящего договора в срок. 7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательствоказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельствнепреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с датывозникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другуюсторону об их возникновении, виде и возможной продолжительностидействия. 7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящегодоговора, будут длиться более двух календарных месяцев с датысоответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящийдоговор без требования возмещения убытков, понесенных в связи снаступлением таких обстоятельств. 8. Гарантии качества 8.1. Подрядчик гарантирует: - качество выполнения всех ремонтных работ в соответствии сосметой, действующими нормами, стандартами и техническими условиями,своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных приприемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта; - возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийногосрока. 8.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договоруработы составляет ____________________ с даты утверждения акта приемки (указать срок)выполненных работ. 8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты),обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что онипроизошли вследствие нормального износа объекта или его частей,неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по егоэксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными имтретьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самимЗаказчиком или привлеченными им третьими лицами. 8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных впункте 8.3 настоящего договора недостатков Заказчик должен заявить оних Подрядчику в разумный срок по их обнаружении. В течение трех дней после получения уведомления об обнаруженныхнедостатках объекта Подрядчиком Стороны составляют акт, в которомфиксируются обнаруженные недостатки. 8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, напротяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствиенедостатков, за которые отвечает Подрядчик. 8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных впункте 8.3 договора, Подрядчик обязан устранить соответствующиенедостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данныенедостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика посвоему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков идефектов в разумный срок. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранениянедостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение10 дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта отПодрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов инедостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующихдефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранениядефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходовза счет Подрядчика. 9. Ответственность Сторон 9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своихобязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации иусловиями настоящего договора. 9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по винеПодрядчика Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от ценынастоящего договора за каждый день просрочки обязательства,предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего последня истечения установленного настоящим договором срока исполненияобязательства. 9.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своихобязательств по настоящему договору и от возмещения убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своихобязательств по настоящему договору. 9.4. Подрядчик не вправе передавать свои права по договору безписьменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоровили передача прав по договору не изменяет обязательств Подрядчика подоговору. 9.5. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность запоследствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчикомсвоих обязательств. 9.6. Стороны настоящего договора освобождаются от уплатынеустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнениясоответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силыили по вине другой Стороны. 10. Порядок урегулирования споров 10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорныевопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящегодоговора, были урегулированы путем переговоров, с оформлениемсовместного протокола урегулирования споров. 10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласийотносительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другаяСторона может направить претензию. В отношении всех претензий,направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресованаданная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии всрок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения. 10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке,разрешаются Арбитражным судом Тверской области. 10.4. К отношениям Сторон по настоящему договору и в связи с нимприменяется законодательство Российской Федерации. 11. Срок действия и порядок расторжения договора 11.1. Настоящий договор действует с момента его подписанияСторонами и до полного выполнения Сторонами взятых на себяобязательств и урегулирования расчетов. 11.2. Настоящий договор расторгается на основании: - письменного соглашения Сторон по основаниям, предусмотреннымгражданским законодательством; - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 11.3. При расторжении договора по любым основаниям Заказчикобязан: - принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащимкачеством на момент расторжения настоящего договора; - в течение пяти рабочих дней подписать акты приемки-передачивыполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат поформе N КС-3 или дать мотивированный отказ; - в течение пяти рабочих дней с момента оформления актовприемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимостивыполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчикомработы. 12. Особые условия 12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делатькаким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения,содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям Сторонв рамках настоящего договора, иначе, как с письменного согласия другойСтороны. 12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, непротиворечащие действующему законодательству Российской Федерации,оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другойСтороне в соответствии с настоящим договором, направляется вписьменной форме почтой или факсимильной связью с последующимпредставлением оригинала. 12.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему договору задействия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков,субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные. 12.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки,указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательствпо настоящему договору. 12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороныруководствуются действующим законодательством Российской Федерации инормативными правовыми актами Тверской области. 12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящегогосударственного контракта. 12.8. К настоящему договору прилагаются: 1) смета на выполнение работ. - ______________________________________________________________; - ______________________________________________________________. 13. Юридические адреса и реквизиты Сторон Заказчик <***> Подрядчик <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать полныереквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть завереныпечатью. Приложение 17 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора аренды недвижимого имущества (В редакции Постановления Администрации Тверской области от 21.10.2008 г. N 381-па) г. _________ "____" ________ 20____ г. ________________________________________________________,именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице_________________________, действующего на основании___________________, с одной стороны, и Государственное казенноеучреждение Тверской области "Центр занятости населения _____________"района", именуемое в дальнейшем орган государственной службы занятостинаселения Тверской области (далее - "Арендатор"), в лице____________________________________, действующего на основанииУстава, с другой стороны, совместно далее именуемые "Стороны",заключили настоящий договор о нижеследующем: (В редакции Постановления Правительства Тверской области от20.09.2011 г. N 46-пп) 1. Предмет договора 1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату вовременное владение и пользование недвижимое имущество (далее -объект), расположенный по адресу:__________________________________________________________________________________________________________ (указать точный адрес объекта, для помещения - указать дополнительные_____________________________________________________________________. атрибуты (этаж, N помещения, кадастровый номер) 1.2. Цель использования:________________________________________. (указать цель использования) 1.3. Общая площадь объекта составляет_________________ кв. м. 2. Передача объекта 2.1. Передача объекта в аренду и его возврат производится попередаточному акту. 2.2. Передаточный акт оформляется по количеству экземпляровдоговора, подписывается представителями Арендодателя и Арендатора искрепляется печатями. 2.3. С момента подписания передаточного акта последний становитсянеотъемлемой частью договора. 3. Права и обязанности Сторон 3.1. Арендодатель имеет право: 3.1.1. на посещение объекта с целью периодического осмотра напредмет соблюдения условий его использования в соответствии сдоговором и действующим законодательством; 3.1.2. не отвечать за недостатки сданного в аренду объекта,которые были указаны им в передаточном акте или должны были бытьобнаружены Арендатором во время осмотра объекта; 3.1.3. контролировать техническое состояние, правильностьэксплуатации объекта; 3.1.4. на возмещение убытков (действительного ущерба и (или)упущенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащимисполнением Арендатором своих обязательств по настоящему договору; 3.1.5. обращаться в суд с заявлением о расторжении договора,выселении Арендатора и взыскании с него арендной платы, неустойки; 3.1.6. контролировать соблюдение условий договора. 3.2. Арендатор имеет право: 3.2.1. после прекращения настоящего договора получить отАрендодателя стоимость неотделимых улучшений объекта, произведенныхАрендатором за свой счет с предварительного письменного согласияАрендодателя; 3.2.2. на возмещение причиненных убытков, связанных снеисполнением или ненадлежащим исполнением Арендодателем своихобязанностей, предусмотренных настоящим договором; 3.2.3. с письменного согласия Арендодателя и по согласованию ссоответствующими уполномоченными органами производить работы,связанные с перестройкой, перепланировкой либо иными изменениями, незатрагивающими основную конструкцию здания. 3.3. Арендодатель обязан: 3.3.1. передать (принять) объект в соответствии с договором втечение _____ календарных дней со дня подписания договора, предупредиво недостатках, которые могут повлиять на нормальную эксплуатациюобъекта; 3.3.2. в случае прекращения договора по любым основаниям принятьобъект от Арендатора по передаточному акту; 3.3.3. в случае аварий немедленно принимать все необходимые мерык их устранению; 3.3.4. в десятидневный срок рассматривать обращения Арендатора идавать на них обоснованные ответы; 3.3.5. по письменному запросу Арендатора в недельный срокпредставить Арендатору перечень услуг, необходимых для эксплуатацииобъекта в соответствии с его назначением и целями использования; 3.3.6. в определенные сроки производить капитальный ремонтсданного в аренду объекта; 3.3.7. информировать Арендатора о правах третьих лиц в отношениипереданного по настоящему договору объекта. 3.4. Арендатор обязан: 3.4.1. своевременно вносить арендную плату за пользованиеобъектом (раздел 4 договора); 3.4.2. использовать объект исключительно в соответствии сусловиями договора и назначением переданного в аренду недвижимогоимущества; 3.4.3. не производить на объекте без письменного разрешенияАрендодателя перепланировок и переоборудования арендуемого объекта,затрагивающих несущие (капитальные) конструкции здания, строения,сооружения; 3.4.4. при прекращении действия договора в течение 10 днейвернуть Арендодателю объект по передаточному акту в соответствии сразделом 2 настоящего договора в том состоянии, в котором он егополучил, с учетом нормального износа и со всеминеотделимыми улучшениями; 3.4.5. обеспечить доступ уполномоченных специалистов Арендодателяна объект; 3.4.6. немедленно (в течение рабочего дня) извещать Арендодателяо всяком повреждении, аварии и т.д., нанесшем (или грозящем нанести)объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры попредотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или поврежденияобъекта; 3.4.7. поддерживать объект в исправном состоянии, производить засвой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию объекта.4. Цена договора и порядок расчетов 4.1. За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателюденежные средства в размере __________________ рублей, в том числе НДС(в месяц или год). Оплата производится в пределах лимита бюджетных обязательств,выделенных из бюджета Тверской области. 4.2. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:___________________________________________________________________________________________________________________________________________. (указывается порядок расчетов) 4.3. Оплата эксплуатационных расходов и коммунальных услугосуществляется Арендатором самостоятельно на основании заключенных имотдельных договоров или возмещается Арендодателю по договорувозмещения затрат по содержанию и эксплуатации помещений. (В редакцииПостановления Администрации Тверской области от 26.05.2010 г. N256-па) 5. Ответственность Сторон 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств понастоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии стребованиями законодательства. 5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное иличастичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору вслучае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военныхдействий, блокад, изменения законодательства, препятствующихнадлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а такжедругих чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключениянастоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонамисвоих обязательств, а также которые Стороны были не в состояниипредвидеть или предотвратить. 5.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполненияобязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно временидействия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельствазначительно влияют на исполнение настоящего договора в срок. 5.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательствоказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельствнепреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с датывозникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другуюСторону об их возникновении, виде и возможной продолжительностидействия. 5.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.2 настоящегодоговора, будут длиться более двух календарных месяцев с датысоответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящийдоговор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных всвязи с наступлением таких обстоятельств. (В редакции ПостановленияАдминистрации Тверской области от 21.10.2008 г. N 381-па) 6. Досрочное расторжение договора Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решениюсуда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 7. Особые условия 7.1. Обязательства Сторон, которые предусмотрены договором ивозникли во время его действия, в случае их неисполнения илиненадлежащего исполнения прекращаются только их надлежащимисполнением. 7.2. Сведения об объекте, изложенные в договоре и приложениях кнему, являются достаточными для надлежащего использования объекта всоответствии с целями, указанными в разделе 1 договора. 7.3. Любые изменения и дополнения к договору должны бытьсовершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на топредставителями сторон. 7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть изнастоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путемпереговоров. В случае, если споры и разногласия не могут быть решеныпутем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном судеТверской области. 8. Заключительные положения 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания,распространяется на отношения Сторон, возникшие с "___"_______201__года, и действует до "___"_______201__года. (В редакцииПостановления Администрации Тверской области от 26.05.2010 г. N256-па) 8.2. В день заключения настоящего договора вся предшествующаяпереписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам,являющимся его предметом, утрачивают силу. 8.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своихреквизитов не позднее _______ дней со дня их изменения. 8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором,применяются правила, установленные законодательством РоссийскойФедерации. 8.5. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах на русскомязыке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой изСторон находится один экземпляр настоящего договора. 8.6. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:приложение - передаточный акт; _____________________________. 9. Юридические адреса и реквизиты Сторон Арендодатель <***> Арендатор <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать полныереквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть завереныпечатью. Приложение 1 к типовой форме договора аренды недвижимого имущества Передаточный акт Настоящий акт составлен во исполнение договора арендынедвижимого имущества и в подтверждение того факта, что_____________________________________________________________________________________(Арендодатель) в лице _______________________________________________, (Ф.И.О. руководителя)действующий на основании _________________, передал, а государственноеучреждение Тверской области "Центр занятости населения________________района" (Арендатор), в лице директора __________________, действующего (Ф.И.О.)на основании Устава, принял в аренду _________________________________ (дать точное наименование,_____________________________________________________________________. характеристику, индивидуализирующие данные помещений) Подписи Сторон: Передал Принял Арендодатель <***> Арендатор <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать наименованиедолжности руководителя, Ф.И.О. руководителя, дату подписания и бытьзаверены печатью. Приложение 18 Утверждена Постановлением администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора на оказание транспортных услуг г. ________ "___" _______ 20__ г. Государственное казенное учреждение Тверской области "Центрзанятости населения _____________ района", именуемое в дальнейшеморган государственной службы занятости населения Тверской области(далее - "Заказчик"), в лице директора ______________________,действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице_________________________, действующего на основании_____________________, с другой стороны, совместно далее именуемые"Стороны", заключили договор о нижеследующем: (В редакции Постановления Правительства Тверской области от20.09.2011 г. N 46-пп) 1. Предмет договора 1.1. Предоставление Исполнителем транспортных услуг по заявкеЗаказчика для________________________________________________________. 1.2. Заказчику предоставляется автотранспорт__________________________________________________________________________________________. (марка, номер автомобиля) 2. Обязанности и права Сторон 2.1. Обязанности и права Заказчика. 2.1.1. Заказчик обязан: - осуществлять оплату услуг Исполнителя, исходя из установленныхтарифов на автотранспортные услуги по настоящему договору (далее -тарифы) (приложение 1); - в случае расторжения договора с Исполнителем оплатитьпоследнему фактически оказанные услуги; 2.1.2. Заказчик вправе: - отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случаенеисполнения или систематического некачественного исполнения условийдоговора, предупредив последнего не менее чем за 14 дней и предоставивобоснование для такого отказа; - уменьшить размер оплаты в случае, если качество и объемыоказанных услуг ниже установленных договором. 2.2. Обязанности и права Исполнителя. 2.2.1. Исполнитель обязан: - оказывать услуги в объемах, определенных настоящим договором, иустановленного качества; - предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственносвязанную с вопросами объемов и качества оказываемых услуг; 2.2.2. Исполнитель вправе: - требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом икачеством; - расторгнуть договор с Заказчиком при неисполнении последнимусловий договора, предупредив Заказчика не менее чем за 14 дней. 2.3. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами поакту сдачи-приемки работ на оказание транспортных услуг (далее - актсдачи-приемки), в котором указывается объем и качество выполняемыхработ (приложение 2). 3. Стоимость услуг по договору 3.1. Оплата услуг осуществляется за счет средств областногобюджета Тверской области и производится в пределах установленныхлимитов. 3.2. Стоимость услуг по договору составляет ______________рублей. 4. Порядок и условия расчетов за оказанные услуги 4.1. Фактическое время пользования автомобилем и пробегисчисляются с момента выхода из гаража до момента возвращения в гаражза вычетом нормативного времени отдыха водителя. 4.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимаетавтотранспортное обслуживание по тарифам. 4.3. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10дней после предоставления услуг и подписания Сторонами актасдачи-приемки. Заказчик производит оплату за оказанные услуги всоответствии с согласованными тарифами и счетами-фактурами,выставляемыми Исполнителем согласно поданным заявкам. 4.4. Условия оплаты дополнительных услуг, не предусмотренныхданным договором, Сторонами определяются отдельным соглашением. 5. Ответственность Сторон 5.1. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизниили здоровью пассажирам Заказчика, в соответствии с действующимзаконодательством. 5.2. За невыполнение условий договора Стороны несутответственность в соответствии с действующим законодательством. 6. Срок действия договора Срок действия договора с "__"______ 20__ г. по "__"______ 20__ г. 7. Прочие условия 7.1. Споры и разногласия Сторон решаются путем переговоров, принедостижении согласия - в судебном порядке. 7.2. Все изменения по договору оформляются в письменном виде,подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частьюдоговора. Никакие устные договоренности Сторон не имеют силы, если вдоговор не включены изменения, подписанные обеими Сторонами. 7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которыхимеет одинаковую силу. 7.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения: 1) тарифы на автотранспортное обслуживание; 2) акт сдачи-приемки на оказание транспортных услуг. 8. Юридические адреса и реквизиты Сторон Заказчик <***> Исполнитель <***> Примечание. Пункты с пометкой <***> должны содержать полныереквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя, быть заверены печатью. Приложение 1 к типовой форме договора на оказание транспортных услуг Тарифы на автотранспортное обслуживание (включая НДС и другие обязательные платежи)----------------------T------------------------T--------------------------|| Модель автомобиля | Стоимость одного |Стоимость одного километра|| | авточаса, в рублях | пробега, в рублях |+---------------------+------------------------+--------------------------+| | | |L---------------------+------------------------+--------------------------- Заказчик Исполнитель _______________________________ _______________________________ (подпись) (подпись) _______________________________ _______________________________ (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) _______________________________ _______________________________ "____" _______________ 200__ г. "____" _______________ 200__ г. МП МП Приложение 2 к типовой форме договора на оказание транспортных услуг Акт сдачи-приемки работ на оказание транспортных услуг______________________________________________________________________ Государственное казенное учреждение Тверской области "Центрзанятости населения _____________ района, именуемый в дальнейшем"Заказчик", в лице директора _______________________, действующего наосновании (фамилия, инициалы) Устава, с одной стороны,и ___________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в (наименование организации)лице ____________________________________, действующего на основании (должность, фамилия, инициалы)_________________________, с другой стороны, составили настоящий акт отом, что услуги по транспортному обслуживанию ______________________________________________________________________________________________ (наименование мероприятия)выполнены в полном объеме и удовлетворяют условиям договора.Исполнителю произведены денежные выплаты в соответствии с выполненнымиуслугами в сумме ________________________ руб. в полном соответствии сзаключенным договором и представленными документами. (В редакции Постановления Правительства Тверской области от20.09.2011 г. N 46-пп) Заказчик Исполнитель _______________________________ _______________________________ (подпись) (подпись) _______________________________ _______________________________ (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) _______________________________ _______________________________ Приложение 19 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 N 69-па Типовая форма договора на проведение медицинского освидетельствования безработных граждан, направляемых на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (В редакции Постановления Правительства Тверской области от 19.11.2013 г. N 573-пп) г. _____________ "___" _________ 201__ г. Государственное казенное учреждение Тверской области "Центрзанятости населения _____________", именуемое в дальнейшем "Центр", влице_____________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании Устава, с одной стороны и_________________________________________________________________, (наименование организации, осуществляющей медицинскоеосвидетельствование) именуемый (ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице_____________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________________, с другой стороны,вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор онижеследующем. (В редакции Постановления Правительства Тверскойобласти от 20.09.2011 г. N 46-пп) 1. Предмет договора 1.1. Предметом договора является проведение Исполнителем в периодс ________ по ___________ медицинского освидетельствования безработныхграждан (далее - Граждане) __________________, направляемых Центром напрофессиональное обучение и дополнительное профессиональноеобразование по образовательной программе (специальности)_______________. (В редакции Постановления Правительства Тверской области от19.11.2013 г. N 573-пп) 2. Обязательства Сторон 2.1. Центр обязуется оплатить Исполнителю стоимость медицинскогоосвидетельствования указанных в пункте 1.1 настоящего договора Гражданв сумме ___________ (______________________) рублей в порядке расчета, (сумма прописью) предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора. 2.2. Исполнитель обязуется провести в установленном порядкемедицинское освидетельствование Граждан, указанных в пункте 1.1настоящего договора, и выдать им соответствующие документы. 3. Порядок расчета 3.1. Оплата расходов на проведение медицинскогоосвидетельствования Граждан в сумме, указанной в пункте 2.1 раздела 2настоящего договора, производится Центром по факту оказания услуг, ипосле подписания Сторонами акта об оказании услуг. 4. Ответственность Сторон 4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Сторонынесут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связис исполнением настоящего договора, разрешаются по соглашению Сторонили в судебном порядке в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. Наличие спора не является основанием неисполненияобязательств по настоящему договору. 5. Срок действия договора 5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания,распространяется на отношения Сторон, возникшие с _____________, идействует до ___________. 5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждойСтороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон Центр* Исполнитель* Примечание. Пункт с пометкой * должен содержать полные реквизитыСторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главногобухгалтера, быть заверен печатью. (Приложение 19 дополнено - Постановление Администрации Тверскойобласти от 18.04.2011 г. N 159-па)