Постановление Правительства Тверской области от 16.11.2011 № 195-пп
Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей...
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е16.11.2011 г. Тверь N 195-ппОб утверждении порядка привлечения товариществомсобственников жилья, жилищным, жилищно-строительнымкооперативом или иным специализированным потребительскимкооперативом либо выбранной собственниками помещенийв многоквартирном доме управляющей организацией подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома с использованием средств,предоставляемых в соответствии с федеральным закономот 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства"
В соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона от21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства" Правительство Тверской областипостановляет:
1. Утвердить Порядок привлечения товариществом собственниковжилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или инымспециализированным потребительским кооперативом либо выбраннойсобственниками помещений в многоквартирном доме управляющейорганизацией подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств,предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства" (далее - Порядок) (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальныхобразований Тверской области:
а) довести Порядок до сведения товариществ собственников жилья,жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иныхспециализированных потребительских кооперативов либо выбранныхсобственниками помещений в многоквартирном доме управляющихорганизаций, участвующих в реализации региональных адресных программпо проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
б) организовать осуществление государственного строительногонадзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов спривлечением в установленном законодательством порядке организаций,имеющих право на осуществление данной деятельности;
в) образовать комиссию по оценке качества выполненных работ покапитальному ремонту многоквартирных домов с участием представителейорганов местного самоуправления муниципальных образований Тверскойобласти, управляющей организации, Главного управления "Государственнаяжилищная инспекция" Тверской области, организаций, осуществляющих вустановленном законодательством порядке государственный строительныйнадзор за проведением капитального ремонта многоквартирных домов,собственников помещений в многоквартирном доме и организовать ееработу.
3. Признать утратившими силу:
а) Постановление Администрации Тверской области от 19.08.2008 N236-па "Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственниковжилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или инымспециализированным потребительским кооперативом либо выбраннойсобственниками помещений в многоквартирном доме управляющейорганизацией подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств,предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства";
б) Постановление Администрации Тверской области от 16.12.2008 N471-па "О внесении изменений в Постановление Администрации Тверскойобласти от 19.08.2008 N 236-па";
в) Постановление Администрации Тверской области от 10.07.2009 N293-па "О внесении изменений в Постановление Администрации Тверскойобласти от 19.08.2008 N 236-па";
г) Постановление Администрации Тверской области от 05.10.2009 N423-па "О внесении изменений в Постановление Администрации Тверскойобласти от 19.08.2008 N 236-па".
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписанияи подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области А.В.Шевелев
Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 16.11.2011 N 195-пп
Порядок
привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом либо
выбранной собственниками помещений в многоквартирном
доме управляющей организацией подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома с использованием средств,
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единогоподхода при привлечении товариществом собственников жилья, жилищным,жилищно-строительным кооперативом или иным специализированнымпотребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений вмногоквартирном доме управляющей организацией подрядных организацийдля выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома сиспользованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральнымзаконом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства", и подготовкедоговоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов, заключаемых с победителями открытых конкурсовпо привлечению подрядных организаций.
2. Процедура привлечения товариществом собственников жилья,жилищным, жилищно-строительным кооперативом или инымспециализированным потребительским кооперативом либо выбраннойсобственниками помещений в многоквартирном доме управляющейорганизацией подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в региональнуюпрограмму "Адресная программа Тверской области по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов" (далее - Программа),осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерациии основывается на принципах прозрачности выбора подрядных организаций,равноправной конкуренции между подрядными организациями, а такжеответственности соответствующих органов, организаций за результатывыбора подрядной организации.
3. Привлечение подрядных организаций осуществляется путемпроведения открытых конкурсов.
Раздел II. Участники конкурсных процедур
4. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытогоконкурса осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным,жилищно-строительным кооперативом или иным специализированнымпотребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений вмногоквартирных домах управляющей организацией (далее - заказчик).
5. Заказчик осуществляет следующие функции:
а) определяет во взаимодействии с органами местногосамоуправления муниципальных образований Тверской области: предметконкурса;
срок проведения конкурса;
б) утверждает конкурсную документацию по проведению открытогоконкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурснаядокументация);
в) участвует в формировании и работе конкурсных комиссий попроведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций длявыполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее- конкурсные комиссии);
г) совместно с организатором конкурса отвечает на вопросыучастников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию ипорядок проведения конкурса;
д) заключает договор подряда с победителем конкурса.
6. Организатором открытого конкурса по привлечению подрядныхорганизаций являются органы местного самоуправления муниципальныхобразований Тверской области или уполномоченные органами местногосамоуправления муниципальных образований Тверской области организации,в функции которых входят организация и проведение конкурсов.
7. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
а) разрабатывает конкурсную документацию на объекты, включенные врегиональную адресную программу Тверской области по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов, на основании решенийсобраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает еена утверждение заказчику;
б) в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка,публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию;
в) назначает представителя организатора конкурса повзаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место ипредоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);
г) через назначенного представителя отвечает на вопросыучастников конкурса, привлекая при необходимости заказчика;д) через назначенного представителя отвечает на письменные запросыучастников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступлениятакого письменного запроса; е) при необходимости совместно сзаказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядокпроведения конкурса; ж) осуществляет прием, регистрацию и хранениеконкурсных заявок; з) предоставляет помещение для проведения процедурывскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя вэтой процедуре; и) предоставляет помещение для заседаний конкурснойкомиссии и участвует через своего представителя (представителей) вработе конкурсной комиссии; к) ведет протоколы заседаний конкурснойкомиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке,установленном разделом III настоящего Порядка; л) оповещает вписьменном виде победителя конкурса; м) организует получение, возврати удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявкипредусмотрено конкурсной документацией); н) направляет информацию орезультатах конкурса в администрацию муниципального образования. 8.Подготовка конкурсной документации осуществляется организаторомконкурса по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 9.Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальныепредприниматели, имеющие законное право заниматься деятельностью,составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям,указанным в конкурсной документации.
Раздел III. Порядок опубликования информации о конкурсе
10. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведенииоткрытого конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящемуПорядку, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсныхкомиссий) публикуется организатором конкурса на интернет-сайте органаместного самоуправления муниципального образования Тверской области ив средствах массовой информации.
11. Дополнительная информация о проведении открытого конкурсадолжна быть опубликована на сайте государственной корпорации - Фондасодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по формесогласно приложению 3 к настоящему Порядку. При этом информация оконкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт с официальнойинформацией о конкурсе.
12. По решению организатора конкурса информация о проведенииконкурса размещается в печатных и электронных средствах массовойинформации либо дополнительно направляется претендентам на участие вконкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.
Раздел IV. Порядок подачи и рассмотрения заявок
13. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок научастие в конкурсе указываются в конкурсной документации.
14. В конкурсной документации предусматривается необходимостьвнесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатораконкурса денежных средств в размере 3 процентов от максимальной(начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.
15. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированныеорганизатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятсявместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении сограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленнойдокументации несет организатор конкурса.
16. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией,которая создается в порядке, установленном Примерным положением оконкурсных комиссиях по проведению открытого конкурса по привлечениюподрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов по форме согласно приложению 4 к настоящемуПорядку.
17. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится неменее чем через 10 дней после опубликования информации о конкурсе.Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении опроведении конкурса.
18. В случае внесения изменений в конкурсную документациюорганизатор конкурса переносит дату вскрытия конвертов, но не болеечем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за пять дней доновой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе суказанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.
19. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытогоконкурса является публичной, на нее приглашаются представители всехучастников конкурса, подавших конкурсные заявки.
20. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке ихрегистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждойвскрытой конкурсной заявке:
а) наименование участника конкурса;
б) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа,подтверждающего его полномочия;
в) наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечениезаявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией);
г) предлагаемые участниками конкурса условия (цена договораподряда, срок выполнения работ, квалификация участника).
21. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются крассмотрению.
22. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации. Срокрассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 днейсо дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порезультатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимаетсярешение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в такомдопуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом по формесогласно приложению 5 к настоящему Порядку.
23. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организаторконкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытиязаявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причинотказа.
24. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежатоценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий,предложенных участниками, и определения победителя конкурса.Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом поформе согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
25. Протокол оценки и сопоставления заявок составляется ипубликуется в пятнадцатидневный срок с даты вскрытия конвертов сзаявками.
26. Договор подряда заключается с победителем конкурса вдесятидневный срок с даты опубликования протокола оценки исопоставления заявок.
27. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора илине представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, тообеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотреноконкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этомслучае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке научастие в конкурсе которого присвоен второй номер.
28. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоенвторой номер, уклонился от заключения договора или не представилнадлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки(если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) такжеудерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторныйконкурс.
29. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся вследующих случаях:
а) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ниодной конкурсной заявки;
б) если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсепо результатам рассмотрения конкурсных заявок;
в) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие вконкурсе.
30. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка научастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договорзаключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трехрабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такомуучастнику конкурса проект договора, который составляется путемвключения условий исполнения договора, предложенных таким участником взаявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый кконкурсной документации. В случае уклонения такого участника отзаключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявкипредусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользузаказчика и проводится повторный конкурс.
Приложение 1
к Порядку привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной собственниками
помещений в многоквартирном доме управляющей
организацией подрядных организаций для выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома с использованием средств, предоставляемых
в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2010 N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов
Раздел I. Общие положения
1.Предметом настоящего конкурса является право заключения договораподряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:______________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта)______________________________________________________________________
(перечислить работы)
2. Заказчиком является _________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
3. Организатором конкурса является _____________________________________________________________________________________________________
(наименование организатора конкурса)
4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: ________рублей,в том числе НДС _______________ рублей.
5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и часвскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу:___________________________, часы работы ____________________________.
6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в____ часов ____ минут "___" _________ 20__ года по адресу: ________________________________________________________________________________.
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всехпретендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должныбыть подтверждены доверенностью.
7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется наинтернет-сайте ____________________________________________ не позднеечем за 10 дней до даты проведения конкурса.
8. Участники конкурса ________________________ обеспечение заявки.
(предоставляют, не предоставляют)
9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявкиучастники конкурса перечисляют сумму в размере _______________________рублей (3%от начальной цены договора подряда)до даты вскрытия конвертовс заявками на следующий счет: ________________________________________
(указать наименование организатора конкурса______________________________________________________________________
и его банковские реквизиты)
10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются наинтернет-сайте _______________________________________________________в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
11. Договор на выполнение работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома с победителем конкурса заключается в соответствиис примерной формой договора подряда на выполнение работ по капитальномуремонту многоквартирного дома (далее - Договор) согласно приложению 5к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с датыопубликования результатов конкурса.
Составление Договора осуществляется в соответствии с методическимирекомендациями по заполнению примерной формы договора на выполнениеработ по капитальному ремонту многоквартирных домов согласноприложению к Договору.
12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное законтакты с участниками конкурса: _____________________________________
(Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
Раздел II. Требования к участникам конкурса
13. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующиеследующим требованиям:
а) деятельность участника не должна быть приостановлена впорядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях;
б) у участника не должно быть просроченной задолженности передбюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
в) участник не должен находиться в процессе ликвидации или впроцедуре банкротства;
г) участник должен отсутствовать в реестре недобросовестныхпоставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестранедобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим,программным, лингвистическим, правовым и организационным средствамобеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков,утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от15.05.2007 N 292;
д) в зависимости от вида работ в конкурсной документации должныбыть определены специальные квалификационные требования для допускаучастников к конкурсу.
Раздел III. Требования к составу, форме и порядку
подачи заявок на участие в конкурсе
14. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленнуюпо форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации, сприложением следующих документов:
а) описи входящих в состав заявки документов по форме согласноприложению 2 к настоящей конкурсной документации;
б) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществлениедействий от имени участника, по форме согласно приложению 3 кнастоящей конкурсной документации;
в) документа или копии документа, подтверждающего внесениеобеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией);
г) документов или копий документов, подтверждающих опыт работыспециалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствиеквалификационным требованиям;
д) организационно-штатного расписания компании и (или)подразделения подрядчика, на которые планируется возложить выполнениеработ с информацией о составе и квалификации специалистов, которыепланируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеютвысшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы наруководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению 4к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих ихквалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовойкнижки);
е) нотариально заверенных копий учредительных документов со всемизарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридическихлиц), нотариально заверенной копии документа, удостоверяющеголичность, - паспорт гражданина Российской Федерации (дляиндивидуальных предпринимателей);
ж) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке научет в налоговом органе;
з) нотариально заверенной копии свидетельства о государственнойрегистрации;
и) оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единогогосударственного реестра юридических лиц (Единого государственногореестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем зашесть месяцев до объявления конкурса;
к) справки из налогового органа о размере задолженности участникапо обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственныевнебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позднеечем за три месяца до даты подачи заявки;
л) копии свидетельства о допуске к определенному виду или видамработ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведенииработ, указанных в перечне, утвержденном Приказом Министерстварегионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624).
15. Указанные документы являются обязательными для представления.Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа илипредставление документов по формам, отличным от тех, что включены внастоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа вдопуске к участию в конкурсе.
16. Представление документов, предусмотренных пунктом 14конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данныедокументы были представлены ранее при участии претендента в другиханалогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии,что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная)администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в нихинформация не утратила своей актуальности. Информация с указаниемреквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы,должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.
17. Конкурсная заявка представляется организатору конкурса вдвойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Вовнешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один соригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждомвнутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно,"Оригинал" или "Копия", и указывается наименование,организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала.Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
18. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты,курьером или лично по адресу, указанному в пункте 5 настоящейконкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием,независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются ивозвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурсарегистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку вкниге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченнымлицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковыйномер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
19. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзывезаявки подается участником в письменном виде по адресу, в которыйдоставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявкиподписывается лицом, подписавшим ее, и скрепляется печатьюорганизации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращаетсяорганизатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
20. Участник в любое время до даты и часа вскрытия конвертоввносит изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится ирегистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и оформляетсяучастником как самостоятельный документ, подписанный лицом,подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатьюорганизации-участника. Документ, представляющий собой изменение,запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешнийконверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись"Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
Раздел IV. Обеспечение конкурсной заявки
21. Для участия в конкурсе участник обязан представитьобеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотреноконкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 9 настоящейконкурсной документации.
22. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчикав следующих случаях:
а) участник отозвал свою конкурсную заявку после процедурывскрытия конвертов;
б) участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписаниядоговора подряда;
в) участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечениеисполнения договора.
23. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
а) участникам, не допущенным к участию в конкурсе, в пятидневныйсрок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
б) победителю конкурса в десятидневный срок со дня подписаниядоговора подряда при условии представления победителем надлежащегообеспечения исполнения договора;
в) участникам, которые участвовали в конкурсе, но не сталипобедителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявкекоторого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписанияпротокола оценки и сопоставления заявок;
г) участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второйномер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда спобедителем или с таким участником конкурса при условии представлениянадлежащего обеспечения исполнения договора.
Раздел V. Процедура проведения конкурса
24. Любой участник до даты вскрытия конвертов имеет правозадавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получатьот него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедурепроведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в формеэлектронного документа, либо по телефону с использованием контактнойинформации, указанной в пункте 12 настоящей конкурсной документации.Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются втечение двух рабочих дней со дня поступления.
25. Организатор конкурса вносит изменения в конкурснуюдокументацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, очем он должен известить участников путем публикации соответствующейинформации. Организатор конкурса предоставляет участникамдополнительное время для учета внесенных им изменений путем переносадаты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
26. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявкипроходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предметсоответствия требованиям конкурсной документации, по результатамкоторой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендентак участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями дляотказа в допуске к участию в конкурсе являются:
а) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписилица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
б) представление участником неполного комплекта документов,установленных пунктом 14 настоящей конкурсной документации, либодокументов, оформленных ненадлежащим образом;
в) несоответствие участника требованиям, установленным разделомII настоящей конкурсной документации;
г) превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой,указанной в конкурсной документации;
д) представление участником в конкурсной заявке недостоверныхсведений.
27. Конкурсная комиссия признает заявку соответствующейтребованиям конкурсной документации и допускает участников к участию вконкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требованийконкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик,условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией,либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случаенесоответствия цифровых и буквенных значений ценового предложенияверной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данноеправило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений,выраженных цифровыми и буквенными значениями.
28. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходятпроцедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий дляисполнения договора подряда на выполнение работ по капитальномуремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основеметодики оценки конкурсных заявок согласно разделу VI настоящейконкурсной документации.
Раздел VI. Критерии и порядок оценки заявок
на участие в конкурсе
29. Для определения лучших условий для исполнения договораподряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирногодома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурснаякомиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
а) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
б) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
в) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
30. Оценка по критерию "квалификация участника" производится почетырем подкритериям:
а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналоговза последний год);
б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированногоинженерного персонала);
в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаевпри производстве работ за последние два года);
г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика поарбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорамподряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).
31. Общее максимальное количество баллов по трем критериям: 100.
32. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией вследующей последовательности:
а) ранжирование заявок по критериям "цена договора" и "сроквыполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателемкритерия, далее порядковые номера выставляются по мере сниженияпоказателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка,поданная и зарегистрированная раньше;
б) выставление количества баллов заявкам по критериям "ценадоговора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2.
В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество балловуказано напротив порядкового номера заявки.
Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию
"Цена договора"----T-----------------T----------------T-----------------T----------------|| N | Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое || | | количество | ранжирования | количество || | | баллов | заявок | баллов |+---+-----------------+----------------+-----------------+----------------+| |Цена договора | 60| 1 | 60 || | | +-----------------+----------------+| | | | 2 | 55 || | | +-----------------+----------------+| | | | 3 | 50 || | | +-----------------+----------------+| | | | 4 | 45 || | | +-----------------+----------------+| | | | 5 | 40 || | | +-----------------+----------------+| | | | 6 | 35 || | | +-----------------+----------------+| | | | 7 | 30 || | | +-----------------+----------------+| | | | 8 | 25 || | | +-----------------+----------------+| | | | 9 | 20 || | | +-----------------+----------------+| | | | 10 | 15 || | | +-----------------+----------------+| | | | 11 | 10 || | | +-----------------+----------------+| | | | 12 | 5 || | | +-----------------+----------------+| | | | 13 и более| 0 |L---+-----------------+----------------+-----------------+-----------------
Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию
"Срок выполнения работ"----T-----------------T----------------T-----------------T----------------|| N | Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое || | | количество | ранжирования | количество || | | баллов | заявок | баллов |+---+-----------------+----------------+-----------------+----------------+| |Срок выполнения | 20| 1 | 20 || | | +-----------------+----------------+| | | | 2 | 20 || | | +-----------------+----------------+| | | | 3 | 20 || | | +-----------------+----------------+| | | | 4 | 18 || | | +-----------------+----------------+| | | | 5 | 16 || | | +-----------------+----------------+| | | | 6 | 14 || | | +-----------------+----------------+| | | | 7 | 12 || | | +-----------------+----------------+| | | | 8 | 10 || | | +-----------------+----------------+| | | | 9 | 8 || | | +-----------------+----------------+| | | | 10 | 6 || | | +-----------------+----------------+| | | | 11 | 4 || | | +-----------------+----------------+| | | | 12 | 2 || | | +-----------------+----------------+| | | | 13 и более| 0 |L---+-----------------+----------------+-----------------+-----------------
в) выставление количества баллов заявкам по критерию"квалификация участника" в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждойзаявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимальногоколичества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участникуприсваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника".
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям
критерия "Квалификация"----T------------T-------T-------------------------T-----------T----------|| N | Критерий |Макси- | Подкритерии |Показатель |Количество|| | |мальное| |подкритерия| штрафных || | |коли- | | (ед.) | баллов || | |чество | | | || | |баллов | | | |+---+------------+-------+-------------------------+-----------+----------+| |Квалификация|20 |Опыт работы (количество|2 и более |0 || | | |успешно завершенных <*>+-----------+----------+| | | |объектов-аналогов <**> за|1 |5 || | | |последний год) +-----------+----------+| | | | |0 |10 || | | +-------------------------+-----------+----------+| | | |Квалификация персонала|2 и более с|0 || | | |(наличие |опытом | || | | |квалифицированного |работы | || | | |инженерного персонала|более 10| || | | |<***>) |лет и| || | | | |стажем | || | | | |работы в| || | | | |компании | || | | | |более 2 лет| || | | | +-----------+----------+| | | | |2 и более с|5 || | | | |опытом | || | | | |работы | || | | | |более 5 лет| || | | | +-----------+----------+| | | | |в остальных|10 || | | | |случаях | || | | +-------------------------+-----------+----------+| | | |Соблюдение техники|0 |0 || | | |безопасности (количество+-----------+----------+| | | |несчастных случаев при|1 |5 || | | |производстве работ за+-----------+----------+| | | |последние два года) |2 и более |10 || | | +-------------------------+-----------+----------+| | | |Сведения об|0 |0 || | | |удовлетворенных исках,+-----------+----------+| | | |предъявленных участнику|1 |5 || | | |конкурса, об исполнении+-----------+----------+| | | |договорных обязательств|2 и более |10 || | | |по договорам подряда за| | || | | |последние два года | | |L---+------------+-------+-------------------------+-----------+-----------
--------------------------------
<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объектыкапитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работна которых составило не более 10% от первоначально установленныхдоговором подряда.
<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитальногоремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем,которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% отначальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаютсяработники, имеющие высшее специальное образование в строительнойотрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве илиремонте не менее 5 лет.
г) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по тремкритериям;
д) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далеепорядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов.При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившаянаибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем покритерию "Цена договора" и, в случае необходимости - подкритерию "Сроквыполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которойв результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителемконкурса.
Приложение 1
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов
Заявка
на участие в конкурсе на выполнение работ
по капитальному ремонту
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
1. Участник:--------------------------------------T-----------------------------------||1.1. Наименование юридического лица | |+-------------------------------------+-----------------------------------+|1.2. ИНН | |+-------------------------------------+-----------------------------------+|1.3. Юридический адрес | |+-------------------------------------+-----------------------------------+|1.4. Фактический адрес | |+-------------------------------------+-----------------------------------+|1.5. Контактный телефон (факс) | |+-------------------------------------+-----------------------------------+|1.6. Контактное лицо | |L-------------------------------------+------------------------------------
2. Электронный адрес участника ___________________________________
Участник _________________________________________________________
(является (не является), основание освобождения от уплаты
НДС в случае наличия)плательщиком налога на добавленную стоимость.
3. Участник ____________________________ выданное саморегулируемой
(имеет (не имеет)
организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказываютвлияние на безопасность объектов капитального строительства, согласноперечню, утвержденному Приказом Министерства регионального развитияРоссийской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утвержденииперечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовкепроектно-сметной документации, по строительству, реконструкции,капитальному ремонту объектов капитального строительства, которыеоказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства".
5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме ипризнана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурснойзаявки.
6. Подтверждаем соответствие требованиям:
а) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
б) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всехуровней или государственными внебюджетными фондами;
в) участник не находится в процессе ликвидации или в процедуребанкротства;
г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:----T------------------------------T----------------T---------------------|| N | Наименование | Единица | Значение (все ||п/п| | измерения |значения указываются || | | | цифрами) |+---+------------------------------+----------------+---------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+---+------------------------------+----------------+---------------------+| 1.|Цена договора, в том числе|рублей | || |налог на добавленную стоимость| | || |(при наличии) | | |+---+------------------------------+----------------+---------------------+| 2.|Срок выполнения работ |календарные дни| || | |с даты начала| || | |работ | |L---+------------------------------+----------------+----------------------
8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"----T--------------------------------------T---------T--------------------|| N | Наименование | Единица | Значение (все ||п/п| |измерения|значения указываются|| | | | цифрами) |+---+--------------------------------------+---------+--------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+---+--------------------------------------+---------+--------------------+| 1.|Опыт работы, в том числе |шт. | || +--------------------------------------+ +--------------------+| |количество успешно завершенных| | || |объектов-аналогов за последний год по| | || |видам работ (не подтвержденных| | || |документально) | | || +--------------------------------------+ +--------------------+| |количество успешно завершенных| | || |объектов-аналогов за последний год по| | || |видам работ, подтвержденных| | || |представленными договорами подряда и| | || |другими документами | | |+---+--------------------------------------+---------+--------------------+| 2.|Квалификация персонала (наличие|человек | || |квалифицированного инженерного| | || |персонала), в том числе | | || +--------------------------------------+ +--------------------+| |- с опытом работы более 10 лет и| | || |стажем работы в компании более двух| | || |лет | | || +--------------------------------------+ | || |- с опытом работы более пяти лет | | |+---+--------------------------------------+---------+--------------------+| 3.|Соблюдение техники безопасности|шт. | || |(количество несчастных случаев при| | || |производстве работ за последние два| | || |года) | | |+---+--------------------------------------+---------+--------------------+| 4.|Участие в судебных заседаниях в|шт. | || |качестве ответчика по делам об| | || |исполнении договорных обязательств по| | || |договорам подряда за последние два| | || |года (проигранные арбитражные дела) | | |L---+--------------------------------------+---------+---------------------
9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере______________________________________________________________ рублей,_____________________________________________________________________.
(дата, номер платежного поручения)
10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет_____________________________________________________________________.
(указываются реквизиты банковского счета участника
для возврата обеспечения)
11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие вконкурсе______________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)документы, предусмотренные пунктами "г" - "м" конкурсной документации.
Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность,печать.
Приложение 2
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов
Опись
входящих в состав заявки документов____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника)подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ покапитальному ремонту____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы ичто содержание описи и состав заявки совпадают.-----------------------------------------------T--------------------------|| Наименование документа | Количество листов |+----------------------------------------------+--------------------------+| | |+----------------------------------------------+--------------------------+| | |L----------------------------------------------+---------------------------
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 3
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов
ДОВЕРЕННОСТЬ N ______
Место составления ______________________
Дата выдачи ________________
Настоящей доверенностью __________________________________________
(наименование участника)в лице ______________________________________________________________,
(должность руководителя участника, Ф.И.О.),действующего на основании ___________________________________________,
(устава, положения и т.п.)уполномочивает _______________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявкуна участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту___________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________.
Подпись _____________________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)
Должность, подпись уполномоченного лица, печать.
Приложение 4
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов
Сведения
о составе и квалификации специалистов, имеющих
высшее специальное образование в строительной отрасли
и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет----T----------T----------T----------T-----------T-------------T----------|| | Ф.И.О. |Должность | Стаж |Стаж работы| Название |Примечания|| | |в компании| работы в |в компании | учебного | || | | | отрасли | | заведения и | || | | | | |год окончания| |+---+----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+| 1 | | | | | | |+---+----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+| 2 | | | | | | |+---+----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+| 3 | | | | | | |L---+----------+----------+----------+-----------+-------------+-----------
Итого:
- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажемработы в компании более двух лет: ________ человек;
- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ____человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачизаявки:_____________________________________________________________________.
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника(заверенные участником):
1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
2. Копия диплома в количестве ____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица, печать.
Приложение 5
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов
Примерная форма
договора подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Договор N ___
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
"___" ___________ 20__ года____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заказчика)в лице ______________________________________________________________,действующего на основании ____________________________________________(далее - Заказчик), с одной стороны и ______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)_____________________________________________________________________,в лице действующего на основании _____________________________________(далее- Подрядчик) с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению работ по капитальному ремонту___________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее -объект), расположенного по адресу:___________________________________, в соответствии с технической исметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет _________рублей,в том числе НДС _____________________________________ рублей.
Стоимость по видам работ составляет:_____________________________________________________ рублей;
(вид работ, сумма)_____________________________________________________ рублей;
(вид работ, сумма)_____________________________________________________ рублей.
(вид работ, сумма)
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению неподлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте
1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство передЗаказчиком за свой счет из своих материалов, своими силами исредствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить всенедостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику завыполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную всоответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является______________ ______________ N __________ от "___" ________ 20__ г.
Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договоруявляется ___________________________ на сумму ______________ рублей.Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполненияобязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания ДоговораСторонами.
2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика поустранению выявленных дефектов в гарантийный период является______________________ на сумму ___________________ рублей,действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязанпредоставить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемкиобъекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видамработ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работпо капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
Статья 3. Порядок оплаты работ
3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
1) авансовый платеж Подрядчику в размере _____ процентов отстоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме_________________________________ рублей выплачивается в______-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньшепредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств поДоговору;
2) окончательный платеж по завершении работ по Договорувыплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанныхдокументов.
3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов попроизводству работ, предоставить представителю Заказчика по первомутребованию все необходимые документы, подтверждающие использованиеавансового платежа в соответствии с его назначением.
Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок начала работ: не позднее "____" ______________ 20__года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом
3.1 настоящего Договора.
4.2. Срок окончания работ: не позднее "____" ______________ 20__года.
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является датаподписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченныхработ по капитальному ремонту объекта.
Статья 5. Заказчик
5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
1) передать Подрядчику по акту объект в течение __________ днейсо дня подписания Договора Сторонами;
2) обеспечить организацию технического надзора в течение всегопериода производства работ;
3) создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку иввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта;
4) рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки поформе КС-3.
5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, иными правовыми актами инастоящим Договором.
Статья 6. Подрядчик
6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
1) принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный вподпункте 1 пункта 5.1 Договора;
2) нести ответственность перед Заказчиком за допущенныеотступления от требований, предусмотренных в технической и сметнойдокументации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части;
3) поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование,изделия, конструкции, строительную технику, необходимые дляпроизводства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку искладирование. Используемые при производстве работ материалы(комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственнымстандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапахвыполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия,пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другиедокументы, удостоверяющие качество используемых Подрядчикомматериалов;
4) разместить за свой счет на строительных лесах и (или)ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ,наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика иПодрядчика, контактных телефонов;
5) обеспечить режим труда в соответствии с трудовымзаконодательством Российской Федерации, а также нормативными актами,направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должныпроизводиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00. По письменномусогласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные ипраздничные дни с учетом соответствующих требований законодательстваРоссийской Федерации;
6) обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимыхмероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологическойбезопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности,рациональному использованию территории, охране окружающей среды,зеленых насаждений и земли;
7) содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными ототходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечиватьих своевременную уборку;
8) обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования,строительной техники и другого имущества, необходимого дляпроизводства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работдо сдачи объекта в эксплуатацию;
9) вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписанияакта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальномуремонту объекта;
10) при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности илипрочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения отнего указаний приостановить работы и принять все возможные меры попредотвращению наступления отрицательных последствий, которые могутбыть вызваны обнаруженными обстоятельствами;
11) по первому требованию представителя Заказчика предоставлятьвсю необходимую информацию о ходе ремонтных работ;
12) обеспечить представителю Заказчика необходимые условия дляисполнения им своих обязанностей на объекте;
13) сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительнойдокументации, который включает общий журнал производства работ,уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительныечертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ иответственных конструкций;
14) обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных входе производства работ, и в течение гарантийного срока эксплуатацииобъекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свойсчет в согласованные с представителем Заказчика сроки. Приневыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик должен дляисправления некачественно выполненных работ привлечь другуюорганизацию за счет Подрядчика;
15) соблюдать установленный законодательством порядок привлеченияи использования иностранных работников.
6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, иными правовыми актами инастоящим Договором.
Статья 7. Выполнение работ
7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, которыйпредставляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняетфункции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является:______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия,
название организации, адрес, контактные телефоны)
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителядолжностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведениедокументации на объекте и представляющее Подрядчика вовзаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляетсяс обязательным письменным уведомлением об этом соответствующейСтороны.
7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
1) контроль за соответствием работ, применяемых конструкций,изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условийи других нормативных документов;
2) принятие своевременных мер и контроль за устранениемвыявленных дефектов в технической и сметной документации;
3) проверку наличия документов, удостоверяющих качествоиспользуемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов,сертификатов и других документов);
4) освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ иответственных конструкций и подписание акта освидетельствованияскрытых работ;
5) проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненныхработ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемкивыполненных работ КС-2;
6) участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатациюпосле проведения капитального ремонта многоквартирного дома иподписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 Договора,представитель Заказчика имеет право:
1) проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях,проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;
2) давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать отнего устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения вДоговор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условияДоговора.
7.7. Представитель Подрядчика в письменной форме уведомляетЗаказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считаетнеправомерными, и получает от Заказчика соответствующие разъяснения.
7.8. Все действия во исполнение настоящего Договораосуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменныеуказания Подрядчику даются представителем Заказчика в журналепроизводства работ.
7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лицаПодрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика приниматьучастие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителяПодрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждениявопросов, связанных с работами.
7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных сработами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в видепротоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатовЗаказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, вкотором отражается технологическая последовательность, сроки, качествовыполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".
7.13. Подрядчик привлекает по согласованию с Заказчикомсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованиеми персоналом, а в случаях, предусмотренных действующимзаконодательством, документами, подтверждающими их право на выполнениеданного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должнабыть не более 50 процентов стоимости всех работ по Договору.
7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющиегеологический, археологический интерес или иную ценность, найденные наместе производства работ, не являются собственностью Подрядчика. Вслучае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы инемедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется всоответствии с ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатациюзаконченных капитальным ремонтом жилых зданий", технической и сметнойдокументацией, а также иными применимыми нормативными актами.
8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчикао завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче ипредставить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по формеКС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней послеполучения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядкеосуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта вэксплуатацию.
8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитальногоремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке вэксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальномуремонту объекта по всем видам работ.
8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки вэксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляетсяакт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устраненияПодрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефектысвоими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только послевыполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметнойдокументацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии спунктом 8.4 Договора.
8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком онпринимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет рисквозможного его повреждения или утраты.
Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивныеэлементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком исубподрядчиками по Договору.
9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, чтодефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частейили неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированноеПодрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку,установленному его производителем.
9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известитьоб этом Подрядчика. Подрядчик направляет к Заказчику своегопредставителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а вслучае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасностиэксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. ПредставителиСторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок исроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышатьсроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работи производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.
9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания актаобнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт спривлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услугкоторых при установлении наступления гарантийного случая несетПодрядчик.
9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленныхдефектов в установленные сроки, Заказчик привлекает для выполненияэтих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счетобеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленныхдефектов в гарантийный период.
Статья 10. Ответственность Сторон
10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащеевыполнение своих обязательств по Договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по ДоговоруЗаказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность ввиде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента отстоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочкидо фактического исполнения обязательств.
10.3. За заключение договора субподряда без согласования сЗаказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного)процента стоимости работ, переданных на выполнение субподряднойорганизации. При этом Заказчик расторгает договор субподряда.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (подпункты5 - 7 пункта 6.1) представитель Заказчика немедленно письменнопредупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленногонарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказаПодрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустраненияПодрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений Подрядчиквыплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых)процента стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день дофактического устранения нарушений.
10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнениеобязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненныхненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны отфактического исполнения обязательств по Договору.
10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждоенарушение в отдельности.
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, чтопросрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствиенепреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию
11.1. Представитель Заказчика вносит от имени Заказчика измененияв техническую документацию при условии, что дополнительные работы постоимости не превышают 10 (десять) процентов указанной в пункте 1.2Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.
11.2. При внесении изменений в техническую документацию всоответствии с пунктом 11.1 Договора дополнительные работыоплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметнойдокументацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большемпротив указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляетсяна основе согласованной Сторонами дополнительной сметы скорректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительногосоглашения.
Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилосьследствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшихпосле заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силыотносятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменениядействующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства,влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороныне могут оказать влияния и за возникновение которых не несутответственности.
12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства,взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этихобстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложениемсправки, выданной органами местной власти.
12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действиеДоговора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 13. Порядок расторжения Договора
13.1. Заказчик в одностороннем порядке расторгает Договор ипотребует возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушенийПодрядчиком условий Договора:
1) если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами ДоговораПодрядчик не представил обеспечение исполнения Договора;
2) если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте втечение 10 дней с установленной в пункте 4.1 Договора даты началаработ;
3) в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств поДоговору.
13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора всоответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчикусоответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с моментаполучения Подрядчиком указанного уведомления. После расторженияДоговора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ,произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков,которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполненияПодрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышаетстоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разницадолжна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньшестоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разницадолжна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
Статья 14. Разрешение споров
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора,разрешаются Сторонами путем переговоров.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров поповоду недостатков выполненных работ или их причин и невозможностиурегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторонназначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона,требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушенийПодрядчиком условий Договора или причинной связи между действиямиПодрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу,назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертизаназначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороныпоровну.
14.3. В случае невозможности урегулирования спора путемпереговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражныйсуд по месту нахождения Заказчика в установленном действующимзаконодательством Российской Федерации порядке.
Статья 15. Особые условия
15.1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Статья 16. Прочие условия
16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаютсядействительными, если они оформлены в письменной форме и подписаныСторонами.
16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороныобязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня такихизменений.
16.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющихравную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1экземпляр - Подрядчику.
16.4. Договор считается заключенным с момента его подписанияСторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 17. Приложения к настоящему Договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими егонеотъемлемую часть, являются следующие документы:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
Статья 18. Местонахождение и реквизиты Сторон
18.1. Заказчик:
Местонахождение: __________________________________________
Реквизиты: ________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
18.2. Подрядчик: __________________________________________
Местонахождение: __________________________________________
Реквизиты: ________________________________________________
Подписи Сторон
Заказчик Подрядчик
"_____" ____________ 20__ г. "_____" ___________ 20__ г.
М.П. М.П.
Приложение
к примерной форме договора подряда
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Методические рекомендации
по заполнению примерной формы договора на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Примерная форма договора подряда на выполнение работ покапитальному ремонту многоквартирного дома (далее - Договор)(приложение 5 к конкурсной документации) включает стандартныеположения Договора, подходящие для большинства проектов капитальногоремонта многоквартирных домов.
При составлении Договора необходимая информация вносится внезаполненные поля. Примеры заполнения незаполненных полей в Договореприведены в методических рекомендациях по заполнению примерной формыдоговора подряда жирным курсивом.
Все особенности договорных отношений сторон Договора, вызванныеспецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями итребованиями конкретного заказчика, излагаются в статье 15 Договора"Особые условия". Возможные формулировки пунктов статьи 15 приведеныжирным курсивом в настоящих Методических рекомендациях.
Статьи и пункты Договора, не требующие внесения информации, внастоящих Методических рекомендациях пропущены.
Статья 1. Предмет и существенные условия Договора
В пункте 1.1 необходимо указать вид работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральныйзакон N 185-ФЗ) с учетом Методических рекомендаций по формированиюсостава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом N185-ФЗ, утвержденных правлением Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работпо капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии сФедеральным законом N 185-ФЗ относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборовучета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии,горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
2) ремонт или замена (указать в соответствии с составом работ)лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, принеобходимости ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу вмногоквартирных домах;
5) утепление и ремонт (указать в соответствии с составом работ)фасадов;
6) иные виды работ, если их финансирование обеспечивается из иныхисточников.
Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению работ по капитальному ремонтувнутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада(далее - работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу:"указать адрес". В пункте 1.1 должно быть указано несколько видовработ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши.
В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствии стехнической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. Всоответствии со статьей 743 Гражданского кодекса Российской Федерации"Техническая документация и смета" Подрядчик обязан осуществлятькапитальный ремонт в соответствии с технической документацией,определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к нимтребования, и со сметой, определяющей цену работ. Договором должныбыть определены состав и содержание технической документации, а такжедолжно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должнапредоставить соответствующую документацию.
Номера и наименования приложений к договору по видам работ покапитальному ремонту многоквартирного дома, являющихся технической исметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора.
В пункте 1.2 следует указать общую стоимость работ по Договору истоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой идублируется прописью.
Стоимость работ должна быть определена в результате проведенияконкурса или аукциона (торгов). Тогда в пункте 1.2 указывается ценапредложения победителя конкурса или аукциона. В этом случае стоимостьработ, подлежащих оплате, определяется путем умножения цены,определенной сметной документацией Заказчика, на коэффициент снижениястоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношениецены победителя торгов к начальной (максимальной) сметной стоимостиработ.
Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в текстепункта 1.2 "в том числе НДС _________________ рублей" следуетзаписать: "не облагается".
Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению сновым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимостьработ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несетПодрядчик.
При проведении конкурса в незаполненном поле в пункте 1.4 сроквыполнения работ указывается в соответствии с заявкой победителяконкурса.
В пункте 1.7 необходимо указать наименование, номер и датупринятия документа, являющегося основанием для заключения Договора.Например, "протокол об итогах конкурса на право заключения Договора навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома N 16 от4 июня 2010 года".
Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
В пункте 2.1 обеспечение исполнения обязательств Подрядчика поДоговору указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом(банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчика илитретьих лиц или залог денежных средств и иные законные способыобеспечения обязательств) в размере не менее 10 процентов общейстоимости Договора. Если Договором предусматривается выплатаавансового платежа, размер обеспечения исполнения Договора не долженбыть меньше размера авансового платежа.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами ДоговораПодрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то Договоррасторгается.
В пункте 2.2 указывается обеспечение исполнения обязательствПодрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период всоответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование, банковскаягарантия, поручительство или удержание денежных средств сокончательного платежа Подрядчику).
Если Заказчиком принято решение об обеспечении исполненияобязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течениегарантийного срока эксплуатации объекта в виде удержания суммы сокончательного платежа Подрядчику, то в незаполненном поле пункта 2.2необходимо указать: "удержание с окончательного платежа". В этомслучае в статью 15 Договора "Особые условия" необходимо внести пункт суказанием срока выплаты удержанной суммы после завершения выполненияобязательств Подрядчиком по истечении гарантийного срока(рекомендуемый срок - 14 дней со дня истечения гарантийного срока):
например, "15.... Удержанная с окончательного платежа суммаобеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранениювыявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объектавыплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончаниягарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчикомгарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.".
Статья 3. Порядок оплаты работ
В пункте 3.1 указывается что, если объект капитального ремонтавключает небольшое количество видов и объемов работ, не требуетдлительного времени для их выполнения (до двух месяцев), то авансовыйплатеж Подрядчику в Договоре подряда может не предусматриваться. Вэтом случае в тексте первого абзаца пункта 3.1 в незаполненных поляхнеобходимо записать "не предусматривается": например, "авансовыйплатеж Подрядчику в размере "не предусматривается" процентов отстоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме "непредусматривается" тыс. рублей выплачивается в "не предусматривается"-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами,".
Если авансовый платеж признан необходимым, его размер должен бытьустановлен при заключении Договора. Его конкретный размерустанавливается Заказчиком или должен устанавливаться с учетомобоснованных предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненныхполях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер исумму авансового платежа (не более 30 процентов от стоимости работ).
Согласно части 11 статьи 20 Федерального закона N 185-ФЗ средствагосударственной корпорации - Фонд содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства должны использоваться на выплатуаванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирногодома в размере не более тридцати процентов.
В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1Заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа позавершении работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2 исправки по форме КС-3 (рекомендуемый срок - 14 дней) в соответствии сусловиями статьи 20 Федерального закона N 185-ФЗ.
Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включаетбольшое количество видов и объемов работ, требует длительного временидля их выполнения (более четырех месяцев), наряду с авансовым платежомПодрядчику в Договоре подряда должны быть предусмотрены промежуточныеплатежи. В этом случае в статью 15 Договора "Особые условия"необходимо внести один из следующих пунктов:
"15.... При выполнении Договора Заказчиком осуществляютсяпромежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком ипринятых Заказчиком объемов выполненных работ в пределах суммыстоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производитпромежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы всоответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актамиКС-2 и КС-3".
"15.... Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком иЗаказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемыработ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередныхпромежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.".
Статья 4. Сроки выполнения работ
В пункте 4.1 указывается дата начала работ, которая в случаезаключения Договора по результатам конкурсных процедур должна бытьопределена Заказчиком до заключения Договора и доведена до сведенияучастников конкурса или аукциона в объявлении о торгах.
Дата начала работ должна определяться Заказчиком с учетомобоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора.
В пункте 4.2 указывается дата окончания работ, котораяопределяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных дняхот даты начала работ, приведенной в пункте 1.4 Договора.
Если объект капитального ремонта предполагает выполнениенескольких видов работ и (или) требует длительного времени для ихвыполнения, то Договором должно быть предусмотрено составлениекалендарного плана выполнения работ, в этом случае в статью 15Договора "Особые условия" необходимо внести следующий пункт:
"15.... Календарные сроки выполнения работ и сроки завершенияотдельных этапов работ определяются календарным планом выполненияработ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.".
Статья 5. Заказчик
В подпункте 1 пункта 5.1 в незаполненном поле указывается срокпередачи Заказчиком Подрядчику по акту объекта в работу со дняподписания Договора Сторонами. Этот срок должен быть определен поусмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложенийПодрядчика при заключении Договора (рекомендуемый срок - 7 дней).
Статья 6. Подрядчик
Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение натерритории рабочей площадки временных сооружений, в том числеосуществление временных присоединений к коммуникациям, то в этомслучае в статью 15 "Особые условия" необходимо внести один изследующих пунктов:
"15.... Подрядчик обязан возвести собственными силами исредствами на территории рабочей площадки все временные сооружения,необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в томчисле осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям:___________________________________.".
"15.... Подрядчик обязан производить оплату за использованиепоставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счетсобственных средств.".
Необходимо указать наименование коммуникаций, к которым Подрядчикобязан за свой счет осуществить временные присоединения, например,водоснабжение, электросети, теплоснабжение.
Статья 7. Выполнение работ
В пункте 7.1 в незаполненном поле необходимо указать должность,Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации,адрес, контактные телефоны полномочного представителя Заказчика. Взависимости от региональных особенностей и конкретных условийпроведения капитального ремонта многоквартирного дома представителемЗаказчика должен быть:
1) сотрудник организации Заказчика (например, управляющейкомпании);
2) инженер или инженерная организация, действующая на основаниидоговора с Заказчиком.
Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав ивыполнении обязанностей Заказчика осуществляется в соответствии состатьей 749 Гражданского кодекса Российской Федерации: "Заказчик вцелях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия отего имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком должен заключитьсамостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчикууслуг такого рода с соответствующим инженером (инженернойорганизацией). В этом случае в договоре строительного подрядаопределяются функции такого инженера (инженерной организации),связанные с последствиями его действий для подрядчика".
При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указатьнесколько лиц, являющихся уполномоченными представителями Заказчика.
В пункте 7.2 в незаполненном поле необходимо указать должность,Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, должность представителяПодрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведениедокументации на объекте и представляющего Подрядчика вовзаимоотношениях с Заказчиком.
Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимосогласование с органами государственного строительного надзора идругими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте,то в статью 15 Договора "Особые условия" необходимо внести следующийпункт:
"15.... Подрядчик обязан согласовать с органами государственногостроительного надзора и другими контролирующими и надзорнымиорганизациями проект порядка ведения работ на объекте.".
Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
В пункте 8.1 приемка результатов выполненных работ осуществляетсяс соблюдением требований законодательства, в том числе установленныхчастью 9 статьи 20 Федерального закона N 185-ФЗ, согласно которой актыприемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должныбыть согласованы с органом местного самоуправления и подписаны лицами,которые уполномочены действовать от имени товарищества собственниковжилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иногоспециализированного потребительского кооператива либо выбраннойсобственниками помещений в многоквартирном доме управляющейорганизации.
Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
В пункте 9.3 в незаполненном поле необходимо указать срок, втечение которого Подрядчик обязан направить своего представителя дляучастия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступлениегарантийного случая, согласовании порядка и сроков их устранения сдаты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемыйсрок - 3 дня).
Статья 13. Порядок расторжения Договора
Если Договор заключен по результатам конкурса или аукциона иПодрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и сПодрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользуЗаказчика.
Статья 15. Особые условия
В данную статью Договора вносятся пункты по усмотрению Заказчика,приведенные ниже жирным курсивом. Кроме этого, здесь должны бытьприведены пункты, вызванные спецификой объекта капитального ремонта,региональными особенностями и требованиями конкретного Заказчика.
В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта(например, ремонт фасада) должны быть внесены дополнительные пункты,обязывающие Подрядчика, например: "исключить доступ посторонних лиц нарабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочегодня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов.Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта.";"предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, впроцессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работпередать Заказчику."; "осуществлять производство работ с соблюдениеммер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декоразданий и сооружений.".
Для снижения рисков Подрядчика в отдельных случаях должно бытьосуществлено страхование соответствующих рисков.
Согласно статье 742 Гражданского кодекса Российской Федерации"Страхование объекта строительства" договором строительного подрядадолжна быть предусмотрена обязанность Стороны, на которой лежит рискслучайной гибели или случайного повреждения объекта строительства,материала, оборудования и другого имущества, используемых пристроительстве, либо ответственность за причинение при осуществлениистроительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию,должна предоставить другой стороне доказательства заключения еюдоговора страхования на условиях, предусмотренных договоромстроительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховойсуммы и застрахованных рисках.
Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанностипринять необходимые меры для предотвращения наступления страховогослучая.
В случае страхования рисков в данную статью Договорарекомендуется внести следующий пункт:
"15.... Подрядчик обязан застраховать у страховщика,согласованного с Заказчиком, строительные риски на сумму, равнуюстоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора, и предоставитьЗаказчику оригиналы страховых полисов в семидневный срок с датызаключения Договора.".
В зависимости от сложности и условий проведения капитальногоремонта многоквартирного жилого дома в Договоре необходимопредусмотреть обязательное страхование ответственности перед третьимилицами. Тогда следует внести в статью 15 Договора "Особые условия"следующий пункт:
"15.... Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договорузастраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненныйжизни, здоровью или имуществу третьих лиц, при выполнении работ наобъекте и представить Заказчику копию договора страхования в течениесеми дней с даты подписания Договора Сторонами.".
При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать, чточрезмерные требования по страхованию повлекут за собой существенноеувеличение издержек Подрядчика и, как следствие, увеличение ценыконкурсной заявки.
Приложение 2
к Порядку привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной собственниками помещений
в многоквартирном доме управляющей организацией
подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
с использованием средств, предоставляемых
в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2010 N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонтуДата публикации извещения: ___________________________________________Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнениеработ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: ___________________________________________________________________________________________________________
Работы (объекты): ______________________________________________________________________________________________________________________
(перечислить работы)
Заказчик: ______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса: __________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: ________________________________________________________________________________ рублей.
Дата начала работ: _______________________________________________
Дата вскрытия конвертов: _________________________________________
Официальный интернет-сайт для публикации: ______________________________________________________________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ______________________________________________________________________________________
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формыдокументов.
2) Техническая и сметная документация в составе: _________________
(перечислить документы)
3) Договор подряда (проект)
Приложение 3
к Порядку привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной собственниками помещений
в многоквартирном доме управляющей организацией
подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
с использованием средств, предоставляемых
в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2010 N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Информация о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата: ____________________________________________________________
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнениеработ по капитальному ремонту многоквартирного дома.______________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Адрес многоквартирного дома: ___________________________________________________________________________________________________________
Работы (объекты): ______________________________________________________________________________________________________________________
(перечислить работы)
Заказчик: ______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса: __________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное
лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: ________________________________________________________________________________ рублей.
Дата начала работ: _______________________________________________
Дата вскрытия конвертов: _________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: _____________________________________________________________________________________
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованына интернет-сайте ____________________________________________________
Приложение 4
к Порядку привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной собственниками помещений
в многоквартирном доме управляющей организацией
подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
с использованием средств, предоставляемых
в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2010 N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Примерное положение
о конкурсных комиссиях по проведению открытого конкурса
по привлечению подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов
1. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов попривлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальномуремонту многоквартирных домов (далее - Комиссии) в рамках реализацииФедерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства" являются временнымиспециально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения,сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка илизаявка) претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе(далее - участники конкурса), а также для определения победителяконкурса.
2. Организатор конкурса включает в состав конкурсной комиссии неменее семи человек: представителей органа местного самоуправлениямуниципального образования, представителей общего собраниясобственников помещений в многоквартирных домах (председателя собраниясобственников помещений или иного представителя по решению общегособрания собственников помещений в многоквартирном доме);представителей управляющей организации, товарищества собственниковжилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иногоспециализированного потребительского кооператива; представителейМинистерства топливно-энергетического комплекса ижилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Главного управления"Государственная жилищная инспекция" Тверской области, организаций,осуществляющих в установленном законодательством порядке строительныйнадзор за проведением капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Заказчик включает в состав конкурсной комиссии представителясторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора запроводимыми подрядной организацией работами (при наличии). Приосуществлении надзора за работами, которые оказывают влияние набезопасность объектов капитального строительства согласно перечнювидов работ, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30 декабря2009 года N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженернымизысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,реконструкции, капитальному ремонту объектов капитальногостроительства, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства", организация должна иметь свидетельство одопуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.
4. В состав конкурсной комиссии включается представительнекоммерческой организации, представляющий интересы потребителейрезультатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
5. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведениезаседаний проводит организатор конкурса.
6. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
а) осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет иподписывает протокол вскрытия конвертов;
б) осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсныхзаявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;
в) определяет победителя конкурса или принимает иное решение порезультату конкурса.
7. Конкурсная комиссия запрашивает и получает от участниковконкурса информацию, необходимую для осуществления работы Комиссии.
8. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и впорядке, определенных соответствующей конкурсной документацией, атакже настоящим Положением.
9. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, назначаемыйорганизатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместительпредседателя конкурсной комиссии назначается организатором конкурса изчисла представителей органа местного самоуправления муниципальногообразования Тверской области.
10. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель Комиссии.В случае отсутствия председателя заседание Комиссии проводитзаместитель председателя Комиссии.
11. Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначаетсяорганизатором конкурса из числа представителей органа местногосамоуправления муниципального образования Тверской области.
12. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если наее заседании присутствуют не менее чем две трети ее состава приобязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителязаказчика.
13. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятиепроголосовало не менее 50 процентов присутствующих на заседании членовКомиссии. При равенстве голосов голос председательствующего назаседании является решающим.
14. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которыеподписываются присутствующими на заседании членами Комиссии. Впротоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членовконкурсной комиссии (при наличии).
15. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя вслучае отсутствия председателя):
а) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
б) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
в) несет ответственность за соблюдение требований конкурснойдокументации и выполнение возложенных на Комиссию задач;
г) осуществляет иные действия в соответствии с конкурснойдокументацией и законодательством Российской Федерации.
16. Члены конкурсной комиссии:
а) участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенциюконкурсной комиссии;
б) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
в) выполняют в установленные сроки поручения председателяконкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии.
17. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечиватьконфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений,содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.
18. Председатель, заместитель председателя, ответственныйсекретарь и другие члены конкурсной комиссии не должны проводитьпереговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, заисключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией изаконодательством Российской Федерации.
19. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки исопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решениеоб итогах конкурса.
20. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность послепроведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договораподряда.
Приложение 5
к Порядку привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной собственниками помещений
в многоквартирном доме управляющей организацией
подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
с использованием средств, предоставляемых
в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2010 N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)_______________________________________ _____________
(место проведения вскрытия конвертов) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии ____________________________________________
Секретарь комиссии _______________________________________________
Члены комиссии _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:_____________________________________________________________________.
Время начала вскрытия конвертов __________________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представителиучастников конкурса:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)
По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытияконвертов присутствовали:____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что онине повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либоизъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявкиподаны от следующих организаций:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса, адрес)
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение кнастоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:___________________________________________________________________________________________________________________________________________.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:___________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Председатель конкурсной комиссии _________________________________
Члены конкурсной комиссии ________________________________________
__________________________________________________________________
(подписи)
Приложение
к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе на
выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома
Сводная таблица конкурсных заявок----T------------T----------T-----------T----------T----------T-----------T-------------T-------------T-----------T-------------T----------T----------|| N |Наименование|Документ, |Документ, |Информация|Документы,|Нотариально| Нотариально |Нотариально |Оригинал | Справка из | Цена |Отметка о ||п/п| участника, |подтвер- |подтвер- |о составе|подтвер- |заверенные | заверенная |заверенная |или | налогового |конкурсной|соблюдении|| | адрес |ждающий |ждающий |и квали-|ждающие |копии | копия |копия |нотариально| органа о | заявки |требований|| | |полномочия|внесение |фикации |опыт |учреди- |свидетельства|свидетельства|заверенная | размере | |к допуску || | |лица на|обеспечения|работников|работы |тельных |о постановке |о государ-|копия |задолженности| |на участие|| | |осуществ- | | |(копии |документов | на учет в |ственной |выписки из| | |в конкурсе|| | |ление | | |договоров | | налоговом |регистрации |Единого | | | || | |действий | | |подряда) | | органе | |государ- | | | || | |от имени| | | | | | |ственного | | | || | |участника | | | | | | |реестра | | | || | | | | | | | | |юридических| | | || | | | | | | | | |лиц | | | |+---+------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+----------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |+---+------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+----------+----------+| 1.| | | | | | | | | | | | |+---+------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+----------+----------+| 2.| | | | | | | | | | | | |+---+------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+----------+----------+| 3.| | | | | | | | | | | | |+---+------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+----------+----------+| 4.| | | | | | | | | | | | |L---+------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+-------------+-----------+-------------+----------+-----------
Председатель конкурсной комиссии ________________________________
Члены конкурсной комиссии _______________________________________
(подписи)
Приложение 6
к Порядку привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной собственниками помещений
в многоквартирном доме управляющей организацией
подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
с использованием средств, предоставляемых
в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2010 N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)________________________________________________ ________________(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии ___________________________________________
Секретарь комиссии ______________________________________________
Члены комиссии ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступилизаявки следующих участников конкурса:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса, адрес)
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,установленным пунктом 6 конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора" и "Сроквыполнения работ" и "Квалификация" отражены в приложении к настоящемупротоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценкизаявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представленнымзаявкам присвоены следующие номера:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________и т.д.
Победителем конкурса признана ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
Организатору конкурса поручается:
в пятидневный срок с дня подписания настоящего протоколаосуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, заисключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.
Председатель конкурсной комиссии _________________________________
Члены конкурсной комиссии _______________________________________________________________________________________________________________
(подписи)
Приложение
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома
Оценка заявок по критериям и подкритериям----T------------T-------T-----------T-----------T-------------------------------------------------------------------------T-----|| N |Наименование|Дата и| Критерий | Критерий | Критерий "Квалификация" |Итого||п/п| участника |время | "Цена | "Срок +--------------------------------------------------------------------T----+ || | |регист-| договора" |выполнения | подкритерии |балл| || | |рации | | работ" | | | || | |заявки +------T----+------T----+------T--------T---------T--------T--------T--------T------T--------+ | || | | |рублей|балл|пока- |балл| опыт |штрафной|квалифи- |штрафной|соблю- |штрафной|проиг-|штрафной| | || | | | | |затель| |работы| балл |кация | балл |дение | балл |ранные| балл | | || | | | | | | | | |персонала| |техники | |арбит-| | | || | | | | | | | | | | |безопас-| |ражные| | | || | | | | | | | | | | |ности | |дела | | | |+---+------------+-------+------+----+------+----+------+--------+---------+--------+--------+--------+------+--------+----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |+---+------------+-------+------+----+------+----+------T--------+----------T-------+--------T--------+------T--------+----+-----+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+------------+-------+------+----+------+----+------+--------+----------+-------+--------+--------+------+--------+----+-----+| | | | | | | | | | | | | | | | | |+---+------------+-------+------+----+------+----+------+--------+----------+-------+--------+--------+------+--------+----+-----+| | | | | | | | | | | | | | | | | |L---+------------+-------+------+----+------+----+------+--------+----------+-------+--------+--------+------+--------+----+------
Председатель конкурсной комиссии ________________________________
Члены конкурсной комиссии _______________________________________
(подписи)